ст. 220 ГК

…аїни), статей 193, 218, частини третьої статті 220 Господарського кодексу України (далі - ГК України), та зазначає про неврахування судами попередніх інстанцій правових висновків, викладених у постановах Верховного Суду від 14.11.2018 у справі 2-1383/2010, від 23.01.2019 у справі 355/385/17, від 09.09.2024 у справі 352/1070/17. 4.3. Щодо пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України скаржник зазначає про те, що відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норм права в подібних правовідносинах, а саме статей 204, 525, 526, 628, 882 ЦК України у системному взаємозв`язку з пунктами 4.2, 5.21, 6.14 Н…

…30, 610, 625, 628, 629, 882 ЦК України, ст.ст. 193, 218, 220 ГК України, та вказував про неврахування судами правових висновків, викладених у постановах Верховного Суду від 14.11.2018 у справі 2-1383/2010, від 23.01.2019 у справі 355/385/17, від 09.09.2024 у справі 352/1070/17. 47 . Надаючи оцінку доводам касаційної скарги щодо наявності підстав, згідно п. 1 ч. 2 статті 287 ГПК України, для касаційного оскарження судових рішень, необхідно зазначити, що обов`язковою умовою у цьому разі є неврахування висновку Верховного Суду щодо застосування норми права у подібних правовідносинах. 48. Отже, відповідно до положень…

…ах 910/3414/19, 906/192/18, 910/1798/20 правові висновки Верховного Суду щодо застосування ст. 220 ГК України, ст. 560, 563, 565, 1212 ЦК України є узагальненими та універсальними, і є застосовними у справах, в яких предметом спору є вимоги про повернення сплаченої банківської гарантії, втім, застосування таких правових висновків залежить від встановлених обставин конкретної справи та оцінки досліджених доказів, наданих сторонами на підтвердження своїх вимог та заперечень. Підсумовуючи викладене, колегія суддів зазначає, що правовідносини у справі, яка розглядається, і в зазначених скаржником у касаційній скарзі…

…ДОР-БУД 1НВЕСТ СВ - 1 407 279 грн, загальна сума відшкодування - 1 550 285,77 грн та зайво відрахованих на утримання служби замовника 27 905,14 грн згідно ст. 22, 610-625 Цивільного кодексу України, ст. 216-229 Господарського кодексу України; 2) Не допускати в подальшому порушень Закону України від 25.12.2015 922- УІІІ Про публічні закупівлі (із змінами). 56. Таким чином, основою спірної вимоги є необхідність забезпечення позивачем відшкодування завищеної вартості підрядних робіт у спосіб, передбачений нормами ЦК України та ГК України . 57. Аналізуючи статті 22, 610-625 Цивільного кодексу України, статті 216-229…

…ник вказує судами попередніх інстанцій неправильно застосовано пункт 2 частини першої статті 34 та частини першої статті 37 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та не застосовано статтю 220 ГК України, статтю 612 ЦК України, висновки щодо застосування яких відсутні у подібних правовідносинах (у даному випадку, у частині неможливості отримання дозволу на виконання будівельних робіт внаслідок прострочення боржника). 8.22. Відповідно до приписів пункту 3 частини третьої статті 287 ГПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті,…

…ого податку, зокрема відповідно до норм статей 216-229 Господарського кодексу України від 16.01.2003 436-IV (зі змінами), статей 22, 610-625 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 435-IV (із змінами). 28. Забезпечити проведення філією Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС індексації житлового фонду на суму 4 531 728 грн. 29. Забезпечити недопущення надалі порушення норм Закону України Про публічні закупівлі . ПАТ "Укргідроенерго", не погоджуючись з Вимогою, звернувся до суду з цим позовом, покликається на те, що висновки щодо порушення законодавства, про які зазначено у Акті та Вимозі, нормативно непідтвер…

…. Отже, враховуючи зазначені обставини, правові висновки Верховного Суду стосовно порядку розгляду кредиторських вимог у справі про банкрутство, положення статей 1, 6, 8, 27 Закону України "Про страхування", статей 180, 193, 202, 203, 220, 224, 225, 355 Господарського кодексу України, статей 11, 204, 205, 207, 526, 553, 554, 625, 993, 1048, 1046, 1049, 1054, 1191 ЦК України та здійснивши відповідний перерахунок заявлених кредитором сум, дослідивши докази у справі та надавши їм належної правової оцінки, суди попередніх інстанцій дійшли висновку про визнання грошових вимог ПрАТ "Страхова компанія "Інгосстрах" до бо…

…ст. ст. 530, 612, 615, 1212 ЦК України, ст. 220 ГК України, суд касаційної інстанції дійшов висновку, що відмова замовника від договору підряду відповідно до положень ч. 2 ст. 849 ЦК України є підставою для задоволення вимоги про повернення невикористаної частини авансу (виконаного однією стороною у припиненому зобов`язанні) відповідно до вимог ст. 1212 ЦК України. На думку Верховного Суду, на підставі встановлених обставин справи, які входять до предмету доказування, суд першої інстанції правильно застосував до спірних правовідносин положення ст. 1212 ЦК України, дійшовши висновку про стягнення 315 356,91 грн як…

…ійні скарги 4.1. У касаційній скарзі до Верховного Суду АТ "Укрзалізниця" зазначає, що судами попередніх інстанцій порушено норми процесуального права, а саме статті 76, 80, 86, 202, 236, 238 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), та матеріального права, а саме статей 6, 204, 604, 627, 612, 615, 624, 631, 849, 854 Цивільного кодексу України (далі ЦК України), статей 193, 220, 235, 237 Господарського кодексу України (далі ГК України), призвело до неповного з`ясування обставин справи та ухвалення незаконних рішень. 4.2. При цьому, підставами касаційного оскарження судових рішень у даній…

…го кодексу України (далі - ЦК України), статей 193, 217, 218, 220, 221, 230 Господарського кодексу України . 31. Також колегія суддів суду касаційної інстанції визнає необґрунтованим посилання Скаржника на ту обставину, що оскаржувані судові рішення постановлені без урахування висновків щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 05.02.2020 у справі 904/330/19, від 27.02.2020 у справі 910/3414/19 та від 14.11.2019 у справі 910/20326/17, виходячи з наступного. 32. Щодо визначення подібності правовідносин колегія суддів звертається до правової позиції, викл…

…статей 612, 614, 617, 625 ЦК України та статей 218, 220, 221 ГК України. 5.70. Верховний Суд зазначає про відсутність підстав для формування такого висновку у цій справі, оскільки судами досліджено докази та встановлені обставині, які мають індивідуальний характер, притаманний для правовідносин, які виникли саме між сторонами справи, які є суб`єктами таких відносин, а саме - судами встановлено обставини порушення ТОВ "ТД "Промінь" строку поставки товару, який обраховано з урахуванням допущеного Міністерством оборони України прострочення у затвердженні контрольного зразка товару. 5.71. Доводи скаржника зводяться д…

…знайшли своє підтвердження під час касаційного перегляду оскаржуваних судових рішень. 22.10 Разом з тим, вказане не призвело до ухвалення неправильного рішення з огляду на таке. 22.11 Частиною першою статті 220 Господарського кодексу України встановлює, що виконання господарських зобов`язань забезпечується заходами захисту прав та відповідальності учасників господарських відносин, передбаченими цим Кодексом та іншими законами. За погодженням сторін можуть застосовуватися передбачені законом або такі, що йому не суперечать, види забезпечення виконання зобов`язань, які звичайно застосовуються у господарському (діло…

…боржника (підрядника-виконавця) настає у разі несвоєчасного виконання чи невиконання ним робіт за замовленням замовника. Разом з тим, в силу частини четвертої статті 612 ЦК України та частини третьої статті 220 ГК України, боржник (підрядник) не визнається таким, що прострочив виконання зобов`язання, поки воно не може бути виконане внаслідок прострочення кредитора (замовника); згідно з частиною другою статті 613 ЦК України, у разі прострочення кредитора у вчиненні дії, до вчинення якої боржник не міг виконати свій обов`язок, виконання зобов`язання може бути відстрочене на час прострочення кредитора. 30. При дослі…

…ом із посиланням на положення частини 2 статті 220 Господарського кодексу України, частини 2 статті 846 і частини 2 статті 849 Цивільного кодексу України у зв`язку із неналежним виконанням відповідачем зобов`язань за договором, що призвело до недоцільності подальшого виконання робіт, про що відповідачеві повідомлено у листі від 23.07.2018 23/07-1 із вимогою повернути сплачений авансовий платіж, яку відповідач залишив без відповіді і задоволення. 5. Передача справи на розгляд об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду 5.1. Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного…

…ни 4 статті 612 ЦК України та частини 3 статті 220 ГК України, боржник (підрядник) не визнається таким, що прострочив виконання зобов`язання, поки воно не може бути виконане внаслідок прострочення кредитора (замовника); в силу частини 2 статті 613 ЦК України, прострочення кредитора у вчиненні дії, до вчинення якої боржник не міг виконати свій обов`язок, виконання зобов`язання може бути відстрочене на час прострочення кредитора. Отже, прострочення замовника у наданні підряднику вихідних даних, необхідних для виконання проектних робіт, виключає застосування до виконавця штрафних санкцій за прострочення виконання зо…

…ання. 51. Відповідно до частини третьої статті 220 ГК України боржник не визнається таким, що прострочив виконання зобов`язання, поки воно не може бути виконане внаслідок прострочення кредитора. 52. Статтею 851 ЦК України передбачено, що підрядник має право не розпочинати роботу, а розпочату роботу зупинити, якщо замовник не надав матеріалу, устаткування або річ, що підлягає переробці, і цим створив неможливість виконання договору підрядником. 53. Судом апеляційної інстанції встановлено, що позивач не надав ні до місцевого господарського суду, ні до апеляційного господарського суду жодного з актів промивки вагоні…

…ів сторін не була визнана обов`язковою, колегія суддів Касаційного господарського суду дійшла висновку про можливість розгляду справи за відсутністю повноважних представників учасників судового процесу. УЗАГАЛЬНЕНІ ДОВОДИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ Доводи скаржника (ПАТ Українська залізниця ) 18 . В обґрунтування заявлених вимог скаржник вказує на те, що судами першої та апеляційної інстанцій не враховані норми ст.ст. 147, 220, 224-226 ГК України та порушені норми процесуального права. 19. Скаржник доводить, що враховуючи обставини справи та пояснення ліквідатора, позивачем фактично втрачений тепловоз серії ТЕП-7- 089 та к…

…строчення кредитора. Відповідно до ч. 3 ст. 220 ГК України боржник не вважається таким, що прострочив виконання зобов`язання, поки воно не може бути виконано внаслідок прострочення кредитора. Таким чином, з огляду на встановлені судами обставини та наведені вище норми права, Верховний Суд вважає обгрунтованими висновки судів про недоведеність факту невиконання підрядником робіт за контрактом 39299/6 від 10.05.2016 р. та того, що гарантійний випадок за банківською гарантією G0616/4395 від 03.06.2016р. настав. Встановленими судами обставинами спростовуються доводи скаржника про наявність підстав для стягнення з від…

…жному виконанню позивачем як покупцем свого обов`язку щодо оформлення належним чином заявок на поставку товару, які, як встановлено судом апеляційної інстанції, не оформлялися. Відтак в силу положень ст.ст. 220, 221 ГК України, суд апеляційної інстанції вказав, що має місце прострочення кредитора, відповідач не міг виконати свого обов`язку щодо поставки товару, що свідчить про відсутність прострочення виконання зобов`язання. 4. Короткий зміст вимог касаційної скарги. Узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу та виклад позиції інших учасників справи. У касаційній скарзі позивач просить скасувати постан…

…і - Закон), які підлягали застосуванню, та дійшли неправильних висновків щодо відсутності підстав для нарахування пені за несвоєчасне виконання грошового зобов`язання. 9. Суди неправильно застосували статті 20, 22, 220, 224, 225 ГК України та частину другу статті 622, статтю 623 ЦК України і дійшли невірних висновків щодо відсутності підстав для стягнення з АТ "Укртрансгаз" збитків. 10. Суд неправильно застосував статтю 614 ЦК України та дійшов помилкового висновку щодо наявності підстав для стягнення штрафних санкцій з ТОВ "Рутенія Плюс". 11. Господарські суди не застосували норми процесуального права, - пункт 4…

…від 02.05.2018 у справі 927/526/17. 22. Верховний Суд вважає необґрунтованими доводи скаржника, зазначені в пункті 8.2. описової частини даної постанови про відмову в залученні третьою особою СЧ "Пролісок" (Республіка Румунія), оскільки, як вбачається з позовної заяви, предметом позову є стягнення з відповідача плати за користування вагонами, збору за зберігання вантажу та телеграфного збору, в той час як вантажоодержувач СЧ "Пролісок" може мати до відповідача у даній справі вимоги за порушення прийнятих на себе зобов'язань з поставки лісоматеріалів відповідно до статей 220, 224, 230 ГК України, які не були предм…

…оговором 3/17/КМ від 30.05.2017. Проте, суд касаційної інстанції вважає такі висновки судів попередніх інстанцій передчасними з огляду на таке. Необхідно зазначити, що за змістом ч. 4 ст. 612 ЦК України прострочення боржника не настає, якщо зобов'язання не може бути виконане внаслідок прострочення кредитора. Згідно з ч. 3 ст. 220 ГК України боржник не вважається таким, що прострочив виконання зобов'язання, поки воно не може бути виконано внаслідок прострочення кредитора. Відповідно до ч. 1 ст. 613 ЦК України, ч. 1 ст. 221 ГК України кредитор вважається таким, що прострочив виконання господарського зобов'язання, я…

…уванням положень ст.ст. 612 ЦК України, ст. 220 ГК України, відсутність прострочення ТОВ "Компанія Тітал", суди попередніх інстанцій дійшли правомірного висновку щодо відсутності підстав для стягнення з ТОВ "Компанія Тітал" на користь позивача за первісним позовом пені та на підставі п. 7.2 договору, а також штрафних санкцій за неповернення попередньої оплати. Доводи касаційної скарги про те, що суди неналежним чином дослідили зібрані у справі докази, у зв'язку з чим невірно встановили дату виконання ТОВ "Компанія Тітал" зобов'язань за договором зводяться до переоцінки доказів у справі, що виходить за межі розгля…

…ня, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. 61. Згідно із частиною 3 статті 612 Цивільного кодексу України та частиною 2 статті 220 Господарського кодексу України якщо внаслідок прострочення боржника виконання зобов'язання втратило інтерес для кредитора, він може відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків. 62. Разом з тим, судами встановлено, що позивачем належними та допустимими доказами не доведено того, що невиконання відповідачем зобов'язань з передання копій документів, які підтверджують обов'язки боржник…

…статей 610, 611, 612, 614 ЦК України та статті 220 ГК України, дійшли висновку про відсутність підстав для застосування щодо нього наслідків, передбачених умовами пунктів 7.1, 7.3 Договору у вигляді сплати пені, штрафу та річних за користування авансом. Посилання в касаційній скарзі на те, що доказом приймання вагонів у стані приданому для проведення КВР є підписані з боку Товариства акти форми ЗРУ-25, у той час як відсутність вузлів та агрегатів пояснюється необхідністю їх встановлення саме Товариством, не приймаються Касаційним господарським судом, оскільки спростовуються викладеними у даній постанові доводами…

…ка в пунктах 7, 9 постанови відхиляються судом, оскільки закінчення строку дії договору не є підставою для припинення визначених ним зобов'язань, тоді, як згідно зі статтею 599 ЦК України, частиною 1 статті 220 ГК України такою підставою є виконання, проведене належним чином. 20. Крім того, посилання скаржника в пункті 8 постанови також відхиляються, оскільки вказані обставини не впливають на кваліфікацію дій сторін щодо виконання своїх зобов'язань за договором, зокрема, сплату Замовником коштів за надані Виконавцем послуги з розробки землевпорядної документації та оформлення документів, що посвідчують право пост…

…Цивільного кодексу України (далі - ЦК), статей 179, 188, 220 Господарського кодексу України (далі - ГК) та статей 74, 269 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК), з урахуванням яких суди дійшли висновку про відсутність передбачених законом підстав для розірвання договору поруки 4М12091И/П, оскільки матеріали справи не містять будь-яких доказів на підтвердження пред'явлення відповідачем майнових вимог до поручителя, як і не містять будь-яких доказів на підтвердження наявності порушеного зобов'язання за кредитними договорами станом на момент сплати позивачем грошових коштів відповідачу. Короткий…

…отриманої оплати за тарифом на транспортування, який включає у себе витрати на покриття втрат теплової енергії]; - ст. 538 ЦК України (щодо особливостей зустрічного виконання зобов`язання); - ч. 4 ст. 612, ч. 1, 2 ст. 613 ЦК України, ч. 3 ст. 220 ГК України (у редакції, що діяла під час спірного періоду) (щодо правових наслідків прострочення кредитора); - ч. 1- 3 ст. 6, ч. 1 ст. 627 ЦК України (щодо свободи договору); - ч. 1 ст. 629 ЦК України (щодо обов`язковості договору); - п. 6 ч. 1 ст. 3 ЦК України (щодо справедливості, добросовісності та розумності як загальних засад цивільного законодавства); - п. 18, абз…

…о до сплати завищення вартості спожитої електричної енергії на загальну суму 38393,60 грн, орган державного фінансового контролю обґрунтовано сформулював пункт 2 вимоги, яким зобов`язав позивача забезпечити відшкодування відповідно до норм статей 216-222 Господарського кодексу України втрат Головного управління, заподіяних внаслідок завищення вартості послуг, внаслідок збільшення ціни за одиницю товару більше ніж на 10 % на загальну суму 141 464,94 грн, зокрема, вжити заходів щодо повернення юридичними особами коштів на казначейський рахунок Головного управління, а саме: ТОВ Екотехноінвест по договору про постача…

….8 розділу 13 Договору 824, Додатків 2 та 3 до Договору 824, із застосуванням наслідків такої недійсності шляхом повернення ТОВ КЕПІТАЛ ЕНЕРДЖІ ГРУП на користь підприємства зайво сплачених коштів в сумі 6 925 564,06 грн, відповідно до норм статей 216-229 ГК України та статей 215, 216, 610 - 625 та 670 ЦК України та/або шляхом звернення до суду з відповідними позовними вимогами . 23 . Разом з тим, відмовляючи у відкритті апеляційного провадження за апеляційної скаргою ТОВ КЕПІТАЛ ЕНЕРДЖІ ГРУП (яке не брало участі у розгляді цієї справи) на підставі частини п`ятої статті 323 КАС України, з мотивів того, що ця скарг…

…альної шкоди (збитків) на загальну суму 40 200,00 грн. З метою усунення цього порушення Західний офіс Держаудитслужби вимагав вжити заходів щодо поновлення строків позовної давності та стягнення коштів в судовому порядку з урахуванням норм статей 174, 216-229 Господарського кодексу України та статей 11, 15, 16, 610-625, 1166, 1212 Цивільного кодексу України. 9. Не погоджуючись з виявленими порушеннями та вимогами про їхнє усунення, позивач звернувся до суду. ІІІ. Рішення судів першої та апеляційної інстанцій і мотиви їхнього ухвалення 10. Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 07.05.2024, залиш…

…у, а саме не поставило продукцію у строк передбачений контрактом, внаслідок чого виконання зобов`язання з боку ПрАТ Новокраматорський машинобудівний завод втратило інтерес для АТ Південний гірничо-збагачувальний комбінат , на підставі ч. 2 ст. 220 ГК України, ч. 3 ст. 612, ч. 1 ст. 670 ЦК України. АТ Південний гірничо-збагачувальний комбінат повідомлялось ПрАТ Новокраматорський машинобудівний завод про відмову від прийняття виконання зобов`язань за контрактом, щодо продукції, яка не поставлена ПрАТ Новокраматорський машинобудівний завод у строк, обумовлений контрактом загальною вартість з урахуванням ПДВ 155 880…

…я зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки (штрафу та пені) згідно з приписами статті 549 ЦК України. Разом з тим в силу частини четвертої статті 612 ЦК України та частини третьої статті 220 ГК України, боржник (підрядник) не визнається таким, що прострочив виконання зобов`язання, поки воно не може бути виконане внаслідок прострочення кредитора (замовника); згідно із частиною другою статті 613 ЦК України, у разі прострочення кредитора у вчиненні дії, до вчинення якої боржник не міг виконати свій обов`язок, виконання зобов`язання може бути відстрочене на…

…13743120,03 грн. У разі неможливості забезпечення відшкодування, розглянути питання щодо відшкодування безпідставно відрахованих коштів з винної особи відповідно до норм статей 130-136 КЗпПУ; 2. Забезпечити відшкодування відповідно до норм статей 216-222 Господарського кодексу України втрат ГУ ДСНС в Одеській області, заподіяних внаслідок завищення вартості товарів оборонного призначення, внаслідок включення до її вартості сум прибутку, у сумі 3596397,54 грн, з яких: за рахунок коштів резервного фонду 2764660,95 грн, зокрема, вжити заходів щодо повернення юридичними особами коштів на поточний банківський рахунок…

…тів 3, 6 частини першої статті 3, частини третьої статті 6, частини третьої статті 22, статті 538, частини другої статті 612, частини четвертої статті 623, частини першої статті 627 та частини першої статті 1193 ЦК України, частини третьої статті 220 та частини першої статті 226 ГК України, частини четвертої статті 75, статей 73, 74, 76, 77, 86, 236-238 та 282 ГПК України. При цьому скаржник зазначає, що суди правильно встановили, що позов заявлений на підставі приписів пункту 40 Порядку 869, яким передбачено, що у разі коли виробництво і транспортування теплової енергії здійснюється окремими ліцензіатами, виробн…