ст. 849 ЦК

…нення їх у судовому порядку на підставі ст. 530, 849, 852 ЦК України. Також заявник вважав, що висновок судово-економічної експертизи від 03 грудня 2018 року, на який як на доказ виконання умов договору посилається ТОВ Атлант-Інженіринг , є новим доказом, тому апеляційний суд обґрунтовано не прийняв його до уваги. Рух справи в суді касаційної інстанції 5. Ухвалою Верховного Суду від 13 лютого 2019 року відкрито касаційне провадження у вказаній справі та витребувано матеріали справи із суду першої інстанції. 6. 09 жовтня 2019 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного с…

…ені строки виконання роботи, підрядник зобов`язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання в розумні строки, відповідно до суті зобов`язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту. 7.26. Частина друга статті 849 ЦК України надає замовнику право під час виконання роботи відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим. 7.27. Суди встановили, що відповідно до змісту визначених у Договорі термінів та за умовами Договору в первісній реда…

…(частина 3 статті 22 ЦК України). 4.56 Колегія суддів зазначає, що наведені висновки Верховного Суду у питанні застосування частини 4 статті 849 ЦК України, статті 86, частини п`ятої статті 236, статті 237 ГПК України при з`ясування господарськими судами обставини, пов`язаних з правильністю здійснення позивачем розрахунку збитків у формі упущеної вигоди, та здійснення оцінки доказів, на яких цей розрахунок ґрунтується, підлягають урахуванню безвідносно до обставин конкретної справи, однак судами також враховані не були. 4.57 За таких обставин, у частині позовних вимог про стягнення збитків у формі упущеної вигод…

…ряду з підстав, передбачених частиною 2 статті 849 ЦК України, обов`язковому дослідженню підлягає наявність або відсутність передбачених цією нормою підстав для такої відмови, зокрема, порушень умов договору з боку підрядника, а законність такої відмови не може бути виправдана самим лише існуванням права замовника на відмову від договору підряду. Відповідно до частин 1, 2 статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обст…

…11397/18 (предмет позову - визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови від договору підряду), оскільки насправді в зазначеній постанові сформульовано такі висновки щодо застосування норм статей 525, 598, 627, 651, 849 ЦК України та статей 188, 291 Господарського кодексу України, чинного до 27.08.2025 (далі - ГК України), у правовідносинах підряду: " 8.15. Таким чином, сторони договору, врахувавши встановлену законом свободу договору, на власний розсуд погодили підстави та порядок припинення дії цього договору, що не суперечить вимогам статей 6, 525, 598, 627, 651 ЦК України та статей 188, 291 ГК Укра…