ст. 888 ЦК

…910/7446/18 стосувалася будівельного підряду та застосування ст.882 ЦК. Хоча спеціальне правило цієї статті про односторонній акт не підлягає автоматичному перенесенню на проектні та пошукові роботи (статті 887-891 ЦК), однак сформульований у ній загальний підхід також підтверджує необхідність установлення реального виконання робіт і перевірки обґрунтованості відмови замовника від їх прийняття: "6.3. … Передання і прийняття робіт на підставі підписаного в односторонньому порядку акта і виникнення за таким актом прав та обов`язків можливе у разі реального виконання робіт за договором у випадку неотримання обґрунто…

…ладався саме на замовника відповідно до статті 888 ЦК України та умов договору. Отже, зазначені обставини не свідчать про неналежне виконання позивачем своїх договірних зобов`язань та не можуть бути підставою для відмови в оплаті фактично виконаних і переданих робіт. 8.21. Верховний Суд зазначає, що предметом позову у справах було: - 922/2069/20 - визнання незаконним та скасування рішення тендерного комітету, визнання недійсним договору; - 910/701/17 - визнання недійсними рішення АМК; - 920/456/19 - визнання незаконними та скасування рішень органу місцевого самоврядування; - 910/13647/19 - визнання протиправним і…

…у справі 912/335/24 (щодо застосування статей 849, 888, 889 ЦК України); від 22.09.2020 у справі 918/631/19, від 21.02.2018 у справі 910/12382/17 (щодо застосування статті 1212 ЦК України); від 25.10.2023 у справі 902/567/21, від 02.10.2018 у справі 910/18036/17, від 23.10.2019 у справі 917/1307/18, від 18.11.2019 у справі 902/761/18, від 04.12.2019 у справі 917/2101/17, від 18.03.2020 у справі 129/1033/13-ц (щодо застосування статей 79, 86 ГПК України). Що ж до визначення подібності правовідносин , то в силу приписів статті 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Верховний Суд звертається до правової…

…илкового незастосування судами приписів статей 612, 613, 651, 888, 890 ЦК України, у Суду відсутні підстави для формування висновків, про які йдеться у пунктах 24, 25 цієї постанови. 43. З огляду на встановлені в цій справі обставини, а саме щодо істотного порушення відповідачем умов договору, що має наслідком його розірвання на підставі частини другої статті 651 ЦК України, Суд не вбачає невідповідності правозастосування судами попередніх інстанцій висновкам Верховного Суду, викладеним у постановах від 13.06.2018 у справі 910/1394/16, від 30.10.2024 у справі 916/19/24, від 16.02.2021 у справі 910/2861/18, від 25…

…илкового незастосування судами приписів статей 612, 613, 651, 888, 890 ЦК України, у Суду відсутні підстави для формування висновків, про які йдеться у пунктах 26, 27 цієї постанови. 45. З огляду на встановлені в цій справі обставини, а саме щодо істотного порушення відповідачем умов договору, що має наслідком його розірвання на підставі частини 2 статті 651 ЦК України, Суд не вбачає невідповідності правозастосування судами попередніх інстанцій висновкам Верховного Суду, викладеним у постановах від 13.06.2018 року у справі 910/1394/16, від 30.10.2024 у справі 916/19/24, від 16.02.2021 у справі 910/2861/18, від 25…

…новку Верховного Суду щодо застосування статей 22, 610, 611, 887, 888, 889 ЦК України та статей 20, 218, 224, 225, 226 ГК України в подібних правовідносинах, у контексті зроблених судами першої та апеляційної інстанцій висновків з урахуванням встановлених фактичних обставин цієї справи. 7.65. Водночас Верховний Суд вважає необґрунтованою наведену скаржником підставу касаційного оскарження судових рішень, оскільки ця норма спрямована на формування єдиної правозастосовчої практики шляхом формування Верховним Судом висновків щодо питань застосування тих чи інших норм права, які регулюють певну категорію правовідноси…

…рі містобудівної діяльності . При цьому колегія суддів вважає необґрунтованими доводи скаржника про те, що завданням на проектування не було передбачено розроблення всіх складових робочого проекту, з огляду на наступне. Відповідно до статті 888 ЦК України за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт замовник зобов`язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Завдання на проектування може бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому разі завдання стає обов`язковим для сторін з момент…

…погоджені умовами державного контракту. Верховний Суд вважає необгрунтованими такі доводи позивача, з огляду на приписи частини 1 статті 888 ЦК України, що визначає безумовний обов`язок замовника надати підряднику вихідні дані для проведення проектних робіт, невиконання якого зумовлює право підрядника вимагати відстрочення строку початку підрядних робіт на час прострочення замовника (частина 2 статті 613 ЦК України) та виключає можливість застосування до відповідача-виконавця штрафних санкцій, якщо затримка у виконанні підрядних робіт у погоджений в договірному порядку строк сталася внаслідок відсутності у підряд…

…замовник зобов`язується прийняти та оплатити їх. До договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом. Відповідно до ст. 888 ЦК України за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт замовник зобов`язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Завдання на проектування може бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому разі завдання стає обов`язковим для сторін з моменту його затвердження замовником. Підря…

…закінчення строку договору 31.12.2016. Колегія суддів касаційного суду зазначає, що особливості виконання зобов'язань щодо підряду на виконання на проведення проектних та пошукових робіт визначаються відповідно до статей 887-890 ЦК України, незалежно від назви договору, яким такі зобов'язання передбачені. Отже, встановивши що умовами договору фактично передбачено не надання послуг, а виконання проектних та пошукових робіт, судам належало керуватися саме цими нормами матеріального права, досліджуючи обсяг прав та обов'язків сторін такого договору, зокрема, щодо передачі підряднику інших вихідних даних, необхідних…

…є порушення судами попередніх інстанцій ст.ст. 850, 888 ЦК України. Доводи Відповідача про те, що Позивач зволікав із затвердженням переданої йому проектної документації та про порушення Позивачем строків передачі Технічних умов 5-02-6000-3 від 14.06.2017 приєднання до електричних мереж ГПУ "Шебелинкагазвидобування" технологічного обладнання, спростовані судами попередніх інстанцій з посиланням на відповідні обставини справи. Переоцінка цих обставин справи не входить до компетенції Касаційного господарського суду. Щодо посилань Відповідача на те, що договором не передбачена поставка устаткування, тому неможливо с…

…дами норм матеріального права, зокрема, ст.ст. 204, 525, 612, 613, 849, 887,888, 1212 ЦК України, 188 ГК України. У відзиві на касаційну скаргу відповідач, посилаючись на законність та обгрунтованість судових рішень, просить залишити їх в силі, а касаційну скаргу - без задоволення. Заслухавши пояснення представника відповідача, дослідивши наведені у касаційній скарзі доводи та заперечення проти неї, перевіривши матеріали справи, Верховний Суд вважає, що касаційну скаргу необхідно задовольнити частково з таких підстав. Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов дог…

…в даному випадку слід було застосувати ст.888 ЦК України, як і зробив суд першої інстанції, оскільки підрядник зобов'язаний додержуватись вимог, які містяться у завданні та інших вихідних даних для проектування та виконання пошукових робіт та має право відступити від них лише за згодою замовника. Оскільки відповідач було надано експертну оцінку ДП "Жилком" , що не відповідає умовам договору, позивач вважає, що в нього є всі правові підстави для відмови від прийняття робіт та вимагати повернення авансів за Договорами. За вказаних обставинах позивач у касаційній скарзі просить скасувати постанову апеляційного госп…

…онати пошукові роботи, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити їх. До договору підряду на проведення проєктних і пошукових робіт застосовуються положення Цивільного кодексу України, якщо інше не встановлено законом. 5.43. За змістом статті 888 Цивільного кодексу України за договором підряду на проведення проєктних та пошукових робіт замовник зобов`язаний передати підрядникові завдання на проєктування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проєктно-кошторисної документації. Завдання на проєктування може бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому разі завдання стає обов`язков…

…у постанові Верховного Суду від 12.12.2018 у справі 902/1107/15, на неврахування якого вказував скаржник у скарзі. 71. Отже, невиконання замовником проектних робіт обов`язку щодо надання виконавцю вихідних даних на проектування (частина 1 статті 888 ЦК України) зумовлює об`єктивну неможливість виконавця розпочати виконання робіт на користь замовника та, відповідно, затягування строків виконання договірних зобов`язань. Такий висновок викладено у постанові Верховного Суду від 13.02.2020 у справі 910/2932/19. 72. При цьому, апеляційний суд не встановив, чи міг замовник взагалі розпочинати виконання робіт без надани…

…ться на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Особливості регулювання договору підряду на проектні та пошукові роботи визначені положеннями статей 887-891 Цивільного кодексу України. Статтею 887 Цивільного кодексу України визначено, що за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов`язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити їх. До договору підряду на проведення пр…

…ату, б) таке рішення і виконання робіт коштувало б більшу суму. Оцінюючи доводи сторін, судами попередніх інстанцій встановлено таке. Договір є результатом публічної закупівлі UA-2017-02-17-001341-c позивача робіт по будівництву Установки. Статтею 888 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт замовник зобов`язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Завдання на проектування може бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому разі завданн…

…пропорційного зменшення ціни роботи; 3) відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо право замовника усувати їх встановлено договором. Особливості регулювання договору підряду на проектні та пошукові роботи визначені положеннями статей 887-891 ЦК. За договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов`язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити їх. До договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення ЦК, якщо інше не встановле…

…бо) виконати пошукові роботи, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити їх (частина 1) До договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом (частина 2). Статтею 888 ЦК України передбачено, що за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт замовник зобов`язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Завдання на проектування може бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому разі завдання стає обов`язко…

…ентацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити їх. До договору підряду на проведення проєктних і пошукових робіт застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом. Згідно із статтею 888 ЦК України за договором підряду на проведення проєктних та пошукових робіт замовник зобов`язаний передати підрядникові завдання на проєктування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проєктно-кошторисної документації. Завдання на проєктування може бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому разі завдання стає обов`язковим для сторін з…

…сподарства України 16.05.2011 N 45 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.03.2012 N 122), Верховний Суд відхиляє з таких підстав. 4.7. Відповідно до частини 1 статті 888 Цивільного кодексу України за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт дійсно замовник зобов`язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Завдання на проектування може бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому разі завдання стає обо…

…рядування; 3) передати замовникові готову проектно-кошторисну документацію та результати пошукових робіт; … ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів першої та апеляційної інстанції 26. З аналізу положень статей 509, 526, 837, 854, 887-890 Цивільного кодексу України Суд вбачає, що на підставі договору підряду у замовника виникає обов'язок оплатити підряднику належним чином виконані роботи після їх остаточної здачі, якому кореспондує право підрядника вимагати таку оплату. 27. Суд погоджується з висновком судів попередніх інстанцій про відсутність підстав для задоволення позовних…

…для складання проектно-кошторисної документації. Завдання на проектування може бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому разі завдання стає обов'язковим для сторін з моменту його затвердження замовником (частина перша статті 888 ЦК України). 42. За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості (частина перша статті 1046 ЦК України). 43…

…постановах 15.03.2018 910/13725/16, від 13.04.2018 по справі 910/20580/16, від 16.04.2018 по справі 910/11726/17, від 27.03.2018 по справі 927/414/17. Так, предметом спору у справі 910/13725/16 були вимоги про стягнення збитків на підставі ст. 614, 887-891 Цивільного кодексу України, 224, 225 Господарського кодексу України, які виникли внаслідок того, що відповідач в порушення норм чинного законодавства України та укладеного між сторонами договору на виконання робіт із створення проектно-кошторисної документації, не виконав взяті на себе зобов'язання щодо якісного виконання робіт. Отже, предмети спору у даній спр…

…ічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх. До договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом. Статтею 888 ЦК України передбачено, що за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт замовник зобов'язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Завдання на проектування може бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому разі завдання стає обов'язко…

…виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх. До договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом (стаття 887 ЦК). За змістом статті 888 ЦК за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт замовник зобов'язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Завдання на проектування може бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому разі завдання стає обов'язковим для сторін з моменту…

…(або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх. До договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом. Згідно з частиною 1 статті 888 ЦК України на проведення проектних та пошукових робіт замовник зобов'язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Чинне законодавство одним з головних обов'язків підрядника з проведення проектних та пошукових робіт визначає обов'язок виконувати роботи відповідно до вихідни…

…України визначено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Відповідно ч. 1 ст. 888 ЦК України за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт замовник зобов'язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації . Пунктом 1 ч. 1 ст. 890 ЦК України визначено, що підрядник зобов'язаний виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проекту…

…шукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх; до договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом. Відповідно до частин першої та другої статті 888 ЦК України за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт замовник зобов'язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Завдання на проектування може бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому разі завдання стає обов'язковим для сторін з…

…(або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх. До договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом. Згідно з частиною 1 статті 888 ЦК України на проведення проектних та пошукових робіт замовник зобов'язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Чинне законодавство одним з головних обов'язків підрядника з проведення проектних та пошукових робіт визначає обов'язок виконувати роботи відповідно до вихідни…

…кретних вимог щодо виконання зобов'язання відповідно до вимог, що у певних умовах ставляться. При цьому до виконання господарських договорів застосовуються положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України. Згідно із статтями 837, 882, 887, 888 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. До окремих видів договорів підряду, встановлених параграфами 2 - 4 цієї глави, положення цього параграфа застосовуються, якщо інше не встан…

…тосовано статті 526, 530, 536, 901, 1212-1214 ЦК України, статтю 193 ГК України, є помилковими, оскільки суди першої та апеляційної інстанцій при прийнятті оскаржуваних судових рішень керувались положеннями статей 173, 193, 207 ГК України, статей 11, 177, 202, 525, 526, 527, 530, 599, 610, 612, 629, 887, 888, 1212 ЦК України та вірно застосували до даних правовідносин зазначені норми права. Твердження скаржника, що судами першої та апеляційної інстанцій залишено поза увагою, що враховуючи закінчення строку дії договору, відносини між сторонами трансформувались із зобов'язальних (договірних) у відносини охоронні (…

…аїни передбачає обов'язок замовника прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підряднику. Стаття 888 ЦК України передбачає, що за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт замовник зобов'язаний передати підрядникові вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Статтею 890 ЦК України встановлено, що підрядник зобов'язаний виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проектування. Пунктом 3 Порядку розроб…

…рішення місцевого суду. Крім того, позивач обґрунтовуючи касаційну скаргу посилається на порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального права та незастосування спеціальної норми - ст.324 ГК України до даних правовідносин, а також ст.ст. 887-891 ЦК України. Також вказує на те, що апеляційним господарським судом було проігноровано вже встановлені у рішеннях господарських судів по справі 910/10549/14 преюдиційні факти порушення відповідачем законодавства. У касаційній скарзі позивач просить суд постанову апеляційного суду скасувати, а рішення місцевого господарського суду залишити в силі. Відповідач надав…