ст. 878 ЦК

…ентація із змінами була передана 26.08.2024 замовником ПП «ІБК Дедал» підряднику на електронну пошту ТОВ «Білд Лайф». Внесення замовником змін до проектно-кошторисної документації до початку робіт або під час їх виконання відповідає нормам статті 878 ЦК України та умовам пунктів 4.2, 4.3 договору. 68. Суд апеляційної інстанції відхилив доводи ТОВ «Білд Лайф» про те, що невиконання робіт у строки, визначені додатком № 1 до договору, зумовлене об`єктивними обставинами та діями замовника, а не винними діями підрядника, зазначивши, що ТОВ «Білд Лайф» не пояснює, яким чином на строки виконання робіт вплинуло таке кори…

…ї палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 18.04.2018 у справі 753/11000/14-ц, від 10.04.2019 у справі 390/34/17 (щодо суперечливої поведінки відповідача). 45. Скаржник просить сформулювати висновок щодо застосування статей 877 і 878 ЦК України з метою отримання відповідей на такі питання: - чи виникає у підрядної організації обов`язок повідомляти замовника та/або звертатися до замовника з ініціативою про внесення змін до проєктної документації у випадку, якщо додаткові роботи за вартістю не збільшують кошторисної вартості робіт або не перевищують десяти відсотків визначеної у кошторисі цін…

…х цим збитків, якщо не доведе, що його негайні дії були необхідними в інтересах замовника, зокрема, у зв?язку з тим, що зупинення роботи могло призвести до знищення або пошкодження об?єкта будівництва (стаття 877 ЦК України). Відповідно до статті 878 ЦК України замовник має право вносити зміни до проектно-кошторисної документації до початку робіт або під час їх виконання за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами, за вартістю не перевищують десяти відсотків визначеної у кошторисі ціни і не змінюють характеру робіт, визначених договором. Внесення до проектно-кошторисної документації змін, що потребуют…

…о підрядник своєчасно не розпочав роботу, або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим (частина 2), або якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином (частина 3). Статтями 848, 878, 879 Цивільного кодексу України також передбачено право та обов`язок підрядника відмовитися від договору підряду у відповідних випадках. 29. Згідно з положеннями статті 854 Цивільного кодексу України договором підряду може бути передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів. 30. Виходячи із системного аналізу вимог чинного законодавства ав…

…овтні 2022 року; - матеріали справи містять докази внесення замовником змін до проєктної документації робіт за Договором, вартість яких перевищує 10 % від ціни Договору, що сторонами не заперечується, колегія суддів, а тому в силу положень статей 877, 878 ЦК України, підрядник приступивши в жовтні 2022 року до виконання додаткових робіт фактично погодився на внесення відповідних змін в проєктну документацію до Договору та прийняв зобов`язання щодо виконання таких додаткових робіт; - ТОВ "Пауер Буд Девелопмент" належними засобами доказування не доведено виконання іншим підрядником робіт, здійснення яких підтвердже…