ст. 846 ЦК

…ата Верховного Суду з огляду на приписи статей 638, 640, 642, 837, 843, 846 ЦК України зробила висновок про те, що не можна вважати неукладеним договір після його повного чи часткового виконання сторонами. Якщо дії сторін свідчать про те, що договір фактично був укладений, суд має розглянути по суті питання щодо відповідності цього договору вимогам закону. 121. Зважаючи на встановлені обставини, а саме: погодження сторонами переліку та вартості робіт, часткове виконання узгоджених умов як з боку позивача (перерахування частини авансу), так і з боку відповідача (виготовлення та доставка частини брусів), Велика Пал…

…результату, певно визначеного та віддільного від дій, а саме впровадження програмного продукту (програмного забезпечення Microsoft Dynamics NAV 2017) з необхідними модифікаціями як цілісного комплексу функціонуючих бізнес-процесів . 7.25. Стаття 846 ЦК України надає сторонам договору підряду можливість встановити у договорі строки виконання роботи або її окремих етапів. Якщо в договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов`язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання в розумні строки, відповідно до суті зобов`язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового…

…підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов'язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту (стаття 846 ЦК України). 45. Відповідно до частини першої статті 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторі…

…дає підстави для висновку про те, що це консенсуальний, двосторонній та оплатний договір. Причому консенсуальність договору підряду означає, що він визнається укладеним у момент одержання особою, що направила оферту, акцепту. Відповідно до статті 846 ЦК України строки виконання роботи або її окремих етапів установлюються в договорі підряду. Якщо в договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов'язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту. При цьому в оферті та…

…ого обороту 106. Такі норми містяться у статтях 837, 846 ЦК України. 107. Згідно з частинами першою, третьою, четвертою статті 882 цього Кодексу замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до передання робіт, виконаних за договором будівельного підряду, або, якщо це передбачено договором, - етапу робіт, зобов`язаний негайно розпочати їх прийняття. Замовник, який попередньо прийняв окремі етапи робіт, несе ризик їх знищення або пошкодження не з вини підрядника, у тому числі й у випадках, коли договором будівельного підряду передбачено виконання робіт на ризик підрядника. Передання робіт підрядник…

…ланням на статті 230, 231 ГК України та статті 627, 837, 846, 875, 883 ЦК України, Верховний Суд наголошує, що ці норми при вирішенні питання застосування неустойки у разі прострочення підрядником виконання підрядних робіт / робіт за договором будівельного підряду є універсальними у правозастосуванні при вирішенні цієї категорії спорів, що підтверджується сталою та послідовною практикою Верховного Суду у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 07.12.2018 у справі 910/22058/17 та у постановах Верховного Суду від 23.07.2019 у справі 911/2076/18, від 29.08.2019 у справі 911/2454/18, від 1…

…т у контексті пункту 10.2 договору. 62. Суд касаційної інстанції наголошує, що за змістом статті 846 ЦК України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. 63. У цій справі сторони погодили як загальний строк дії договору, так і пооб`єктний графік виконання робіт (додаток 3). Водночас, умовами пункту 10.2 договору визначено, що база для нарахування пені та штрафу обчислюється саме від вартості несвоєчасно виконаних робіт. З огляду на те, що договірна ціна (додаток 2) була визначена загальною твердою сумою (26 264 250,00 грн) без деталізації кошторисної вартості робіт по кожном…

…и всім аргументам учасників справи. 75. Верховний Суд наголошує, що суди, встановивши сам факт існування актів КБ-2в від 28.10.2024, не з`ясували обставин, які мають визначальне значення для правильного вирішення спору: чи були ці акти підписані обома сторонами; чи містять вони обсяги робіт, які входять до предмета договору; чи відбулося фактичне здавання-приймання цих робіт саме 28.10.2024 (поза межами встановленого строку). 76. Верховний Суд звертає увагу, що застосування норм статей 837, 846 та 599 ЦК України у подібних правовідносинах має здійснюватися через призму реальності господарської операції. Наявність…

…того, скаржник зазначає про відсутність правового висновку Верховного Суду щодо визначення моменту належного виконання робіт, в контексті статей 530, 837, 846, 882 ЦК України та умов укладеного сторонами договору. 76 . Так, відповідно до пункту 3 частини 2 статті 287 ГПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах. 77 . Зі змісту вказаної норми вб…

…ягнення заборгованості позивач визначив ст.ст. 837, 843, 846, 509, 525, 526, 610, 549, 625 Цивільного кодексу України, які є аналогічними (тотожними) як у цій справі 911/2613/25; право ТОВ "Компанія "Будівництво і Фундамент" на доступ до суду не порушено, оскільки заявлений ним спір про стягнення заборгованості у сумі 1 906 927,12 грн вже вирішено судами двох інстанцій у справі 911/841/20, натомість ТОВ "Компанія "Будівництво і Фундамент" у непередбачений законом спосіб намагається домогтися повторного розгляду тих самих питань та отримати іншу правову оцінку обставин, встановлених у справі 911/841/20. Ухвалою Ка…

…ас виникнення спірних правовідносин) та статей 549, 627, 846, 875, 883 ЦК України, за загальним правилом, неустойка (штраф, пеня) за порушення строків виконання підрядних робіт застосовується у разі прострочення підрядником виконання підрядних робіт в цілому, а не за прострочення у виконанні окремих етапів робіт у межах основного зобов`язання, за відсутності прямої вказівки в умовах Договору про можливість застосування неустойки щодо порушення строків виконання окремих етапів робіт . 68. Зазначеним спростовуються доводи позивача про те, що спір виник унаслідок неправильних дій відповідача, тому суд має право покл…

…0/16193/24. У всіх означених постановах Верховний Суд дійшов висновку про те, що за тотожним визначенням порядку зазстосування штрафних санкцій у договорі з позивачем, їх нарахування за етапами не передбачено. 7.42. Суд касаційної інстанції у контексті доводів касаційної скарги (про нівелювання судами істотних умов Договору та фактичного внесення змін до нього після його укладення та виконання) та необхідності формування висновків щодо застосування положень статей 837, 846 та 883 ЦК України у взаємозв`язку зі статтею 41 Закону України "Про публічні закупівлі" у подібних правовідносинах, зауважує, що скаржник зали…

…бачену пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України, у касаційній скарзі Скаржник-1 зазначає, що відсутній висновок Верховного Суду щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, а саме статей 837 та 846 ЦК України у відносинах між Позивачем та Відповідачем, у тому числі можливість нарахування пені та штрафу за прострочення підрядником виконання окремих етапів робіт. Також, за твердженням Скаржника, відсутній висновок Верховного Суду щодо застосування приписів частини 3 статті 883 ЦК України щодо нарахування [пені та штрафу] за порушення окремих етапів робіт, передбачених договором будівельного підр…

…сплатити заборгованість за Договором (підряду) Суд зазначає про таке. 7.10. За змістом положень Цивільного кодексу України, якими врегульовані правовідносини за договором підряду, а саме за приписами статей 837, 843, 844, 846, 853, 875, 877, 879, 882 Цивільного кодексу України та положеннями глави 61 цього Кодексу з урахуванням спеціальних умов, погоджених сторонами в Договорі щодо порядку виконання, передачі та оплати робіт встановлений Договором між сторонами порядок приймання та оформлення результатів виконаних робіт передбачає, що обов`язок замовника з оплати настає після належного виконання робіт підрядником…

…від 25.02.2020 у справі 910/3920/18, від 31.05.2022 у справі 910/4235/20, від 18.02.2025 у справі 910/3385/24, а також правомірно взяв до уваги, що питання застосування положень статей 230, 233 ГК та статей 549, 627, 846, 875, 883 ЦК було предметом розгляду Верховним Судом у справі 910/3385/24 (постанова від 18.02.2025), у справі 910/15480/24 (постанова від 19.08.2025), у справі 910/15007/24 (постанова від 28.08.2025), правовідносини в яких є подібними (тотожними) до правовідносин у справі 910/16193/24, що розглядається, з огляду на суб`єктний склад учасників відносин (ТОВ Оператор газотранспортної системи Україн…

…ланням на статті 230, 231 ГК України та статті 627, 837, 846, 875, 883 ЦК України, Верховний Суд наголошує, що ці норми при вирішенні питання застосування неустойки у разі прострочення підрядником виконання підрядних робіт / робіт за договором будівельного підряду є універсальними у правозастосуванні при вирішенні цієї категорії спорів, що підтверджується сталою та послідовною практикою Верховного Суду у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 07.12.2018 у справі 910/22058/17 та у постановах Верховного Суду від 23.07.2019 у справі 911/2076/18, від 29.08.2019 у справі 911/2454/18, від 1…

…зується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. За ст. 846 ЦК України строки виконання роботи або її окремих етапів установлюються в договорі підряду. Якщо в договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов`язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання в розумні строки, відповідно до суті зобов`язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту. Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 849 ЦК України замовник має право в…

…ьною стадією яких є пусконалагоджувальні роботи, а результат підрядних робіт, зважаючи на предмет договору, - це закінчені роботи з ремонту відповідно до такого договору. 49. Згідно з частиною першою статті 846 ЦК України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. 50. Як убачається із матеріалів справи, сторони у договорі визначили кінцевий строк виконання відповідачем усіх передбачених договором робіт - протягом 365 календарних днів з дати укладення цього договору (пункт 4.1 договору). 51. Крім того, сторони у додатку 3 до договору "Графік виконання робіт" визначили строки в…

…ланням на статті 230, 231 ГК України та статті 627, 837, 846, 875, 883 ЦК України, Верховний Суд наголошує, що ці норми при вирішенні питання застосування неустойки у разі прострочення підрядником виконання підрядних робіт / робіт за договором будівельного підряду є універсальними у правозастосуванні при вирішенні цієї категорії спорів, що підтверджується сталою та послідовною практикою Верховного Суду у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 07.12.2018 у справі 910/22058/17 та у постановах Верховного Суду від 23.07.2019 у справі 911/2076/18, від 29.08.2019 у справі 911/2454/18, від 1…

…60. У цьому висновку Суд звертається до правової позиції Верховного Суду, викладеної, зокрема, в постановах від 25.06.2019 у справі 911/1418/17, від 15.01.2020 у справі 914/261/18, від 12.02.2020 у справі 916/2259/18. 8.61. Суд також зауважує, що питання застосування положень статті 230 ГК України та статей 549, 627, 846, 875, 883 ЦК України у подібних (тотожних) правовідносинах було предметом розгляду Верховним Судом у постанові від 18.02.2025 у справі 910/3385/24. У аспекті порушених у касаційній скарзі питань Верховний Суд враховує, що у справі яка розглядається ( 910/15480/24) та у наведеній справі тотожними…

…ряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. 51. Згідно зі ст.846 ЦК строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов`язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов`язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту. 52. Суди попередніх інстанцій встановили, що первісним строком виконання р…

…ором підряду. Проаналізувавши, зокрема, ст.ст. 837, 843, 846 ЦК України у взаємозв`язку зі ст.ст. 638, 640, 642 цього Кодексу, суд касаційної інстанції виснував, що не можна вважати неукладеним договір після його повного чи часткового виконання сторонами; якщо дії сторін свідчать про те, що договір фактично був укладений, суд має розглянути по суті питання щодо відповідності цього договору вимогам закону; у справі 905/1926/16 - вимоги ПАТ про зобов`язання ПрАТ виконати умови укладеного договору - прийняти виконання зобов`язання ПАТ за договором шляхом надання його актів приймання-передачі електроенергії за наступ…

…ану роботу (частина 1). Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові (частина 2). За приписами статті 846 Цивільного кодексу України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов`язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов`язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту. Пунктом 3 частини 1 статті 611 Цивільного коде…

…ься прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. 5.9. У статті 846 Цивільного кодексу України унормовано, що строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов`язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов`язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту. 5.10. Приписами частини першої…

…и виконану роботу. 8.23 . Відповідно до статті 846 ЦК України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. 8.24. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов`язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов`язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту. 8.25. Відповідно до статті 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). 8.26. Верховний Суд зазначає про те, що чинне цивільне закон…

…етних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. 7.39. Договір є обов`язковим до виконання сторонами (стаття 629 ЦК України). 7.40. Відповідно до статті 846 ЦК України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов`язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов`язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту. 7.41. У статті 530 ЦК України визначено, якщо у зобов`язанні в…

…я, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. Строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду (частина перша статті 846 ЦК України). 6.11. За змістом частини першої статті 530, частини першої статті 846 ЦК України підрядник зобов`язаний виконати підрядні роботи за завданням замовника у строк (термін), встановлений у договорі підряду, з урахуванням строків (термінів) виконання окремих етапів робіт, якщо такі визначено у договорі підряду. 6.12. Частиною четвертою статті 612 ЦК України передбачено, що прострочення боржника не…

…оплатити виконану роботу. Відповідно до статті 846 Цивільного кодексу України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов`язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов`язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту. Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Верховний Суд зазначає про те, що чинне…

…ема, зобов`язання за договором підряду (статей 837, 839, 846 ЦК України), виходив і суд апеляційної інстанції. Верховний Суд зазначає про те, що справи 916/446/16, 910/4103/18, 910/45/19, 909/523/18, 917/1373/21, 914/1949/18, 906/1139/20, на які посилається скаржник, стосуються виконання зобов`язань за будівельним підрядом , а, отже не є релевантними до спірних правовідносин ані за змістовим критерієм, ані за нормативно-правовим регулюванням з огляду на специфіку правовідносин у сфері будівельного підряду та спеціальне нормативно-правове регулювання таких правовідносин (зокрема, параграфу 3 Будівельний підряд гла…

…статті 839, частини першої статті 853, статей 843, 846, 849, 857, 858 Цивільного кодексу України без урахування висновків щодо їх застосування, викладених у постановах Верховного Суду від 25.06.2020 у справі 910/2683/19, від 14.01.2021 у справі 923/1067/19, від 12.06.2019 у справі 910/6002/18; та щодо не застосування статей 651, 852 Цивільного кодексу України без урахування висновків щодо їх застосування, викладених у постановах Верховного Суду від 25.03.2020 у справі 570/1369/17, від 14.01.2021 у справі 916/3904/19, колегія суддів зазначає наступне. Суд зауважує, що скаржник обравши пункт 1 частини другої статт…

…ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу (частина перша статті 837 ЦК України). Відповідно до частини першої статті 846 ЦК України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. З огляду на умови Договору підряду, початком виконання робіт у 2022 році є перша декада березня 2022 року, кінцевим строком виконання робіт за цим договором є 31.12.2022 (пункт 22 договору). Тобто, Служба укладаючи з Товариством договір правомірно очікувала та виходила з того, що роботи за договором мають вчасно роз…

…застосування норм матеріального права (ст. 205, 638, 837, 846, 875 ЦК України) у подібних правовідносинах, викладених у відповідній постанові Великої Палати Верховного Суду, колегія суддів зазначає таке. Предметом розгляду у справі 338/180/17 були вимоги за первісним позовом товариства до фізичної особи про стягнення безпідставно одержаних коштів (помилково перерахованих) з підстав відсутності між сторонами договірних відносин, та за зустрічним позовом фізичної особи до товариства - про визнання договору укладеним та стягнення заборгованості за договором підряду. Велика Палата Верховного Суду, серед іншого, вирі…

…врахування судами попередніх інстанцій висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у постанові Верховного Суду від 01.08.2022 у справі 917/1056/20 (щодо застосування статей 530 та 846 ЦК України), слід зазначити таке. 59. Так, у справі 917/1056/20 предметом позову є стягнення пені та штрафу за договором підряду на закупівлю робіт. Позов обґрунтовано неналежним виконанням відповідачем зобов`язань за договором, щодо своєчасного виконання робіт з технічного переоснащення базової станції, у зв`язку з чим, останньому нараховані штрафні санкції, які заявлено до стягнення. Верховний Суд…

…аких ремонтних робіт суперечить вимогам ст.ст.3, 846, 849 ЦК України. 102. Верховний Суд погоджується із такими висновками судів попередніх інстанцій (пункти 98-101 цієї постанови) та зазначає, що останні узгоджуються із висновками Верховного Суду, викладеними у постанові від 19.09.2023 у справі 902/1154/22, яка є аналогічною до справи, яка переглядається, ухвалена після подання касаційних скарг у цій справі та підлягає врахуванню на підставі частини четвертої статті 300 ГПК України. 103. Звідси, з огляду на наведене у пункті 102 цієї постанови, Суд відхиляє доводи касаційної скарги Міністерства оборони України п…

…таленим значенням термінів у господарському діловому обороті, надав неправильне тлумачення поняттю "попередній графік". Вказує, що з огляду на таке тлумачення до правовідносин має застосовуватися ч.2 ст.846 ЦК (якщо у договорі не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов`язаний виконати роботу у розумні строки), проте суд протирічить сам собі, зазначаючи конкретні дати які, на його думку, мають рахуватися з урахуванням обумовлених у графіку строків. 72. Скаржник вказує, що відсутній висновок Верховного Суду щодо застосування поняття "попередній графік" в розрізі норм ЦК, які регулюють поняття строків п…

…ереоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов`язаних з місцезнаходженням об`єкта. 76. Згідно з ч.1 ст.846 ЦК строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. 77. За приписами ч.1 ст.850 та ст.851 ЦК замовник зобов`язаний сприяти підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених договором підряду. Підрядник має право не розпочинати роботу, а розпочату роботу зупинити, якщо замовник не надав матеріалу, устаткування або річ, що підлягає переробці, і цим ст…

…ставини, суди, посилаючись на положення ст.ст. 652, 837, 844, 846 ЦК України, ст. 41 Закону України Про публічні закупівлі , вказали на те, що одностороння відмова замовника є правомірною, враховуючи факт невиконання позивачем обов`язку з погодження Графіку виконання робіт на 2022 рік, а також враховуючи повідомлення підрядника про неможливість подальшого виконання умов договору, що призвело до несвоєчасного початку робіт у 2022 році та відповідно застосування замовником наслідків, передбачених п. 6.1.8 договору. Крім того, суди зазначили, що договірна ціна договору є твердою і може бути уточнена за умов визначен…

…ат, визначених сторонами. Відповідно до статті 846 ЦК України строки виконання роботи або її окремих етапів установлюються в договорі підряду. Якщо в договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов`язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов`язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту. Таким чином, закріплене у ЦК України визначення договору підряду дає підстави для висновку про те, що це консенсуальний, двосторонній та оплатний договір. Причому консенсуальність договору підряду означає, що він визнаєтьс…

…ільного кодексу України). Відповідно до статті 846 Цивільного кодексу України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов`язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов`язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту. Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Верховний Суд зазначає про те, що чинне…

…ться на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу (частина перша статті 837 Цивільного кодексу України). Статтею 846 Цивільного кодексу України передбачено, що строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов`язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов`язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту. Відповідно до частини першої…

…2, частини першої та другої статті 837, статей 843, 846 ЦК України та порушено норми процесуального права, а саме статті 7, 13-15, 210, 267, 316 ГПК України та не враховано висновків Верховного Суду щодо процесуальних питань викладених у постановах від 02.06.2020 у справі 909/1054/19, від 27.07.2022 у справі 910/8662/20, від 04.09.2018 у справі 910/20874/17. 8.20 . Верховний Суд, виходить з того, що процесуальні норми є універсальними при розгляд будь-якого господарського спору, водночас правові висновки стосовно застосування процесуальних норм права мають враховуватися у контексті предмету та підстав позову, док…

…ків справи, не врахували положення ч. 2 ст. 846 ЦК України при оцінці обставин строків виконання ПрАТ Авіакомпанія Віта взятих на себе зобов`язань. Верховний Суд вважає, що з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин справи, керуючись принципом верховенства права, місцевий господарський суд та апеляційний суд в межах власних процесуальних повноважень мали можливість вжити заходів щодо встановлення прав та обов`язків учасників справи, дійсних обставин та мети звернення Департаменту комунальної власності м. Києва до суду. Не вчинивши вказаних дій, суди припустилися неповного з`ясування обставин, що мают…

…рдим, якщо інше не встановлено договором. 25. Відповідно до ч. 2 ст. 854 ЦК України, підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором. 26 . За ч. 1 ст. 846 ЦК України, строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. 27 . Статтею 527 ЦК України визначено, що боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту. 28. Відповідно до ст. 628 ЦК України, зміст договору становлять умови (пункти),…

…ів виконання зобов`язання та звільнили Товариство від відповідальності. Однак дані висновки судів попередніх інстанцій є передчасними з огляду на таке. Щодо неправильного застосування судами приписів статей 526, 530, 837, 846,847 ЦК України та статті 15 Закону України Про правовий режим земель охоронних зон об`єктів магістральних трубопроводів . Відповідно до частини першої статті 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інши…

…`єктів магістральних трубопроводів", пункту 47 частини першої статті 1 розділу І Закону України "Про ринок природного газу", пунктів 1, 2 глави 3 розділу XIV Кодексу газотранспортної системи України, статей 526, 530, 617, 628, 629, 837, 846, 847 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статті 14 1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" у подібних правовідносинах. 7. Судами попередніх інстанцій порушено норми процесуального права, а саме статті 74, 76, 79, 86, 236, 237 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), не досліджено зібрані у справі докази, що унеможливило…