ст. 843 ЦК

…ата Верховного Суду з огляду на приписи статей 638, 640, 642, 837, 843, 846 ЦК України зробила висновок про те, що не можна вважати неукладеним договір після його повного чи часткового виконання сторонами. Якщо дії сторін свідчать про те, що договір фактично був укладений, суд має розглянути по суті питання щодо відповідності цього договору вимогам закону. 121. Зважаючи на встановлені обставини, а саме: погодження сторонами переліку та вартості робіт, часткове виконання узгоджених умов як з боку позивача (перерахування частини авансу), так і з боку відповідача (виготовлення та доставка частини брусів), Велика Пал…

…підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами (частини перша та друга статті 843 ЦК України). 44. Строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов'язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту (стаття 846 ЦК Ук…

…лізований результат праці підрядника на який спрямована узгоджена воля сторін. Умова щодо предмета договору підряду уточнюється ціною підрядних робіт. Ціна договору підряду - це грошова сума, належна підрядникові за виконане замовлення. За статтею 843 ЦК України у договорі підряду визначається або конкретна ціна роботи, або способи її визначення. Отже, ціна може бути визначена в тексті договору підряду безпосередньо, або у договорі підряду може зазначатися спосіб визначення ціни. Крім того, ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі, який містить постатейний перелік затрат на виконання робіт, є додат…

…ягнення заборгованості позивач визначив ст.ст. 837, 843, 846, 509, 525, 526, 610, 549, 625 Цивільного кодексу України, які є аналогічними (тотожними) як у цій справі 911/2613/25; право ТОВ "Компанія "Будівництво і Фундамент" на доступ до суду не порушено, оскільки заявлений ним спір про стягнення заборгованості у сумі 1 906 927,12 грн вже вирішено судами двох інстанцій у справі 911/841/20, натомість ТОВ "Компанія "Будівництво і Фундамент" у непередбачений законом спосіб намагається домогтися повторного розгляду тих самих питань та отримати іншу правову оцінку обставин, встановлених у справі 911/841/20. Ухвалою Ка…

…сплатити заборгованість за Договором (підряду) Суд зазначає про таке. 7.10. За змістом положень Цивільного кодексу України, якими врегульовані правовідносини за договором підряду, а саме за приписами статей 837, 843, 844, 846, 853, 875, 877, 879, 882 Цивільного кодексу України та положеннями глави 61 цього Кодексу з урахуванням спеціальних умов, погоджених сторонами в Договорі щодо порядку виконання, передачі та оплати робіт встановлений Договором між сторонами порядок приймання та оформлення результатів виконаних робіт передбачає, що обов`язок замовника з оплати настає після належного виконання робіт підрядником…

…значені склад і зміст проектно-кошторисної документації, а також має бути визначено, яка із сторін і в який строк зобов`язана надати відповідну документацію (частина друга). 65 . За змістом частини 1 статей 843, 844 Цивільного кодексу України у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі. Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником. Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим. Кошторис є тв…

…доводів касаційної скарги та підстав касаційного оскарження Суд зазначає про те, що висновки судів першої та апеляційної інстанцій не суперечать висновкам Верховного Суду, як у застосуванні положень статей 526, 843, 844, 853, 877 ЦК України та статті 321 ГК України , так і не суперечать висновкам Верховного Суду у застосуванні положень статті 1212 ЦК України . Щодо застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм статей 612, 613 ЦК України. 138. Вимагаючи стягнення з відповідача пені та штрафу за прострочення виконання будівельних робіт за Договором підряду позивач посилається на норми статті 612 ЦК Укра…

…ором підряду. Проаналізувавши, зокрема, ст.ст. 837, 843, 846 ЦК України у взаємозв`язку зі ст.ст. 638, 640, 642 цього Кодексу, суд касаційної інстанції виснував, що не можна вважати неукладеним договір після його повного чи часткового виконання сторонами; якщо дії сторін свідчать про те, що договір фактично був укладений, суд має розглянути по суті питання щодо відповідності цього договору вимогам закону; у справі 905/1926/16 - вимоги ПАТ про зобов`язання ПрАТ виконати умови укладеного договору - прийняти виконання зобов`язання ПАТ за договором шляхом надання його актів приймання-передачі електроенергії за наступ…

…оду договору, формування універсального правового висновку щодо застосування статей 840 та 843 Цивільного кодексу України у контексті визначення ціни підрядних робіт є неможливим. Оцінка обґрунтованості вартості робіт повинна здійснюватися виключно з урахуванням конкретних умов договору та фактичних обставин справи. 5.53. Зазначене свідчить про необґрунтованість аргументів Скаржника, заявлених в порядку пунктів 1, 3, 4 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України. Щодо підставності відмови суду у задоволенні клопотання про призначення додаткової експертизи. 5.54. Звертаючись із касаційн…

…. У договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу (частини перша та третя статті 843 ЦК України). Відповідно до частини першої статті 844 ЦК України ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі. Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником. Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим. Кошторис є твердим, якщо інше не встановлено договор…

…м 1 частини другої статті 287 ГПК України підстави касаційного оскарження судових рішень, скаржник зазначив, що судами попередніх інстанцій неправильно застосовано норми матеріального права, зокрема, статті 11, 509, 525, 632, 837, 843, 844, 853 ЦК України, без урахування висновків Верховного Суду щодо застосування зазначених норм у подібних правовідносинах відносно твердого і приблизного кошторису, викладених у постановах від 21.02.2018 у справі 916/446/16, від 16.04.2018 у справі 910/11726/17, від 14.01.2020 у справі 910/45/19, від 14.05.2024 у справі 910/8652/23, від 06.12.2019 у справі 910/7446/18, від 21.12.2…

…дом висновку щодо застосування положень ст.ст. 843, 882 Цивільного кодексу України, у контексті правовідносин сторін у справі. 80. Щодо доводів касаційної скарги про неналежне дослідження судами доказів у справі, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 287 ГПК України, колегія суддів зазначає наступне. 81. Відповідно до ч. 3 статті 310 ГПК України підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є також порушення норм процесуального права, на які посилається скаржник у касаційній скарзі, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо,…

…статті 839, частини першої статті 853, статей 843, 846, 849, 857, 858 Цивільного кодексу України без урахування висновків щодо їх застосування, викладених у постановах Верховного Суду від 25.06.2020 у справі 910/2683/19, від 14.01.2021 у справі 923/1067/19, від 12.06.2019 у справі 910/6002/18; та щодо не застосування статей 651, 852 Цивільного кодексу України без урахування висновків щодо їх застосування, викладених у постановах Верховного Суду від 25.03.2020 у справі 570/1369/17, від 14.01.2021 у справі 916/3904/19, колегія суддів зазначає наступне. Суд зауважує, що скаржник обравши пункт 1 частини другої статт…

…договору укладеним та стягнення заборгованості за договором підряду. Велика Палата Верховного Суду, серед іншого, вирішувала питання застосування до спірних правовідносин у наведеній справі положень ст. 837, 843, 846, 638, 642 ЦК України в частині зустрічної позовної вимоги в контексті обрання фізичною особою належного способу захисту при зверненні до суду із такою вимогою, враховуючи встановлені обставини, що товариство отримало від фізичної особи пропозицію укласти договір, але договір не підписало, проте вчинило дії відповідно до вказаних у пропозиції умов договору. Скасовуючи постановлені у справі судові ріш…

…, 2.2 контракту 342/3/5/18/76 в розрізі статей 843, 844 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), зокрема, Підприємство неодноразово письмово зверталося до Міністерства та отримувало письмовий дозвіл на закупівлю та встановлення окремих запасних частин за умови, що це не призведе до перевищення ціни Контракту, а не ціни одиниці виробу (листування міститься в матеріалах справи); 2) судом першої інстанції неправильно досліджено такий доказ, як видане 85 ВП МОУ посвідчення від 28.04.2020 22, зважаючи на те, що вказане посвідчення було видано після підписання протоколу погодження договірної ціни від 24.04.2020…

…ну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. У договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення (частина перша статті 843 ЦК України). Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу (частина третя статті 843 ЦК України). За змістом статті 844 ЦК України ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі. Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його за…

…ндерної суми - є ризиком генпідрядника. Верховний Суд зазначає, що згідно з приписами статті 843 ЦК України у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи, з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами. Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу. Однак, суди попередніх інстанцій у розгляді даної справи обмежилися посиланням на те, що роботи Фірмою…

…України. 6.31. У зв`язку з викладеним, Верховний Суд у складі об`єднаної палати Касаційного господарського суду дійшов висновку про необхідність відступити від висновку Верховного Суду, викладеного у постанові від 21.12.2022 у справі 910/16000/21 щодо застосування, зокрема, статті 843 ЦК України про неможливість зміни орієнтовної ціни робіт (послуг) та відповідно розміру фактичних витрат виконавця через зростання вартості складових частин, закупівельних комплектуючих, комунальних тарифів, зокрема, в силу положення укладеного сторонами контракту та відповідно незастосування частини п`ятої статті 844 ЦК України з…

…дника, застосувавши при цьому положення статті 843 Цивільного кодексу України. 5.57. Верховний Суд зазначає, що згідно з приписами статті 843 Цивільного кодексу України у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи, з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами. Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу. 5.58. Однак під час нового розгляду цієї с…

….2023 у справі 910/13599/21 відступила від висновку Верховного Суду, викладеного у постанові від 21.12.2022 у справі 910/16000/21, на яку посилається відповідач у касаційній скарзі, щодо застосування статті 843 ЦК України про неможливість зміни орієнтовної ціни робіт (послуг) та відповідно розміру фактичних витрат виконавця через зростання вартості складових частин, закупівельних комплектуючих, комунальних тарифів, зокрема, в силу положення укладеного сторонами контракту. 49. Таким чином, за висновком об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у вирішенні питання можливості відшкод…