ст. 230 ГК

…аф є формами неустойки, а відповідно до статті 230 ГК України - видами штрафних санкцій, тобто не є окремими та самостійними видами юридичної відповідальності. У межах одного виду відповідальності може застосовуватися різний набір санкцій. 7.40. Задовольняючи позовні вимоги в частині нарахування пені та штрафу, суди встановили, що сторони договору, врегульовуючи між собою правовідносини щодо надання послуг, досягли згоди щодо його умов, тобто вільно, на власний розсуд визначили та погодили умови Договору, підписавши його; доказів того, що під час укладення правочину сторони пропонували інші умови в частині відпов…

…повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. 8.4. Відповідно до частини першої статті 230 ГК України учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня). 8.5. Згідно із частиною четвертою статті 231 ГК України розмір штрафних санкцій встановлюється законом, а в разі якщо розмір штрафних санкцій з…

…7 ГК України). 6.12. За частиною першою статті 230 ГК України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання. 6.13. Велика Палата Верховного Суду зазначає, що за наведеними вище положеннями ГК України господарське правопорушення може полягати як у порушенні нормативно встановлених правил здійснення господарської діяльності, так і у порушенні договірних зобов`язань. Господарс…

…вненої вимоги. 80. У постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 17 листопада 2020 року у справі 904/6892/17 зроблено такий правовий висновок: Незважаючи на те, що за змістом положень статей 549, 625 ЦК України і статті 230 ГК України кредитор має право нараховувати пеню, інфляційні втрати і 3 % річних за допущене боржником прострочення виконання основного зобов`язання, яке (основне зобов`язання) не припинилося у встановленому порядку, наявність такого, що набрало законної сили, судового рішення про відмову в задоволенні позову про стягнення основного боргу в зв`язку з необґрунтованістю…

…шової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання (частина перша статті 230 ГК України). 69 . Чинний ГК України не розкриває окремо визначення понять " неустойка", "штраф", "пеня". Натомість правове визначення таких понять містять, зокрема, положення статті 549 ЦК України. 70 . Згідно із частиною першою статті 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення б…

…я нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки. У сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції. 46. Згідно із частиною першою статті 230 ГК України штрафними санкціями у цьому Кодексі є господарські санкції у виді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання. 47. Законом щодо окремих видів зобов`язань може бути визначений…

…ою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання (частина перша статті 549 ЦК України). Відповідно до частини першої статті 230 ГК України (тут і надалі - чинного на момент виникнення спірних правовідносин) штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання. Частина друга статті 54…

…асаційній скарзі питань з посиланням на статті 230, 231 ГК України та статті 627, 837, 846, 875, 883 ЦК України, Верховний Суд наголошує, що ці норми при вирішенні питання застосування неустойки у разі прострочення підрядником виконання підрядних робіт / робіт за договором будівельного підряду є універсальними у правозастосуванні при вирішенні цієї категорії спорів, що підтверджується сталою та послідовною практикою Верховного Суду у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 07.12.2018 у справі 910/22058/17 та у постановах Верховного Суду від 23.07.2019 у справі 911/2076/18, від 29.08.20…

…тей 549, 610, 611, 612, 627 ЦК України, статті 230 Господарського кодексу України, без урахування висновків, викладених у постанові Великої Палати Верховного Суду від 01.06.2021 у справі 910/12876/19. Також, у поданій касаційній скарзі АТ Укргазвидобування зазначає про відсутність висновків Верховного Суду щодо застосування у подібних правовідносинах положень статті 213, частини 2 статті 251, частини 2 статті 252, статей 530, 610, 611, 612, 631 ЦК України, що є підставою для подання касаційної скарги відповідно до пункту 3 частини 2 статті 287 ГПК України. Відповідно до частин 1, 2 статті 300 ГПК України, перегля…

…аф є формами неустойки, а відповідно до статті 230 Господарського кодексу України - видами штрафних санкцій, тобто не є окремими та самостійними видами юридичної відповідальності. У межах одного виду відповідальності може застосовуватися різний набір санкцій. 140. Велика Палата Верховного Суду наголосила, що можливість одночасного стягнення пені та штрафу за порушення окремих видів господарських зобов`язань не лише не заборонено, але й передбачено частиною 2 статті 231 Господарського кодексу України. При цьому щодо порушення виконання господарських зобов`язань чинне законодавство не встановлює для учасників госпо…

…ня господарського зобов`язання, правила застосування та умови зменшення її розміру врегульовані положеннями Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України. 5.36. Відповідно до частини 1 статті 230 Господарського кодексу України неустойка є штрафною санкцією, яка застосовується до учасника господарських відносин у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання. 5.37. Відповідно до висновків Верховного Суду, викладених у постановах від 11.02.2025 у справі 902/1131/23, від 29.08.2024 у справі 910/14265/23, від 29.08.2024…

…ь, суди попередніх інстанцій керувалися статтями 216, 217, 230, 231 та 232 Господарського кодексу України (далі - ГК України), статтями 549, 611, 625 ЦК України, а також Законом України Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань та дійшли висновку, що умовами пункту 5.2 договору передбачено право кредитора на стягнення як пені, так і штрафу, а їх одночасне застосування не суперечить положенням статті 61 Конституції України та узгоджується з усталеною практикою Верховного Суду, викладеною у постановах від 09.02.2018 у справі 911/2813/17, від 22.03.2018 у справі 911/1351/17, від 17.05.2018 у…

…овків Верховного Суду щодо застосування статей 199, 216, 217, 230 Господарського кодексу України та статей 546, 549, пункту 3 частини першої статті 611 Цивільного кодексу України, викладених у постановах Великої Палати Верховного Суду від 21 листопада 2018 року у справі 674/31/15-ц, від 04 липня 2023 року у справі 233/4365/18 (пункт 46), від 22 липня 2021 року у справі 200/606/18, від 06 липня 2022 року у справі 914/2618/16, постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 26 травня 2022 року у справі 5013/458/11, від 13 липня 2021 року у справі 1/157-09-5588 (916/2070/20), від 21 липня 202…

…лосив на тому, що з огляду на положення статей 230, 231 ГК України (тут і далі - чинного на час виникнення спірних правовідносин) та статей 549, 627, 846, 875, 883 ЦК України, за загальним правилом, неустойка (штраф, пеня) за порушення строків виконання підрядних робіт застосовується у разі прострочення підрядником виконання підрядних робіт в цілому, а не за прострочення у виконанні окремих етапів робіт у межах основного зобов`язання, за відсутності прямої вказівки в умовах Договору про можливість застосування неустойки щодо порушення строків виконання окремих етапів робіт . 68. Зазначеним спростовуються доводи п…

…кі порівняно із збитками кредитора. 51. Колегія суддів, розглянувши доводи скаржника, зазначає, що порядок стягнення неустойки (штрафних санкцій) за невиконання або неналежне виконання господарського зобов`язання, правила застосування та умови зменшення її розміру врегульовані положеннями Господарського кодексу України (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин, втратив чинність з 28.08.2025) та Цивільного кодексу України. 52. Відповідно до частини 1 статті 230 Господарського кодексу України (далі - ГК України, у визначеній вище редакції) неустойка є штрафною санкцією, яка застосовується до уч…

…ини другої статті 287 ГПК України 62. Колегія суддів відхиляє твердження скаржника про відсутність на теперішній час висновку Верховного Суду щодо питання застосування положень статті 549 ЦК України, статей 230, 231 ГК України та пункту 39 частини першої статті 64 БК України в подібних правовідносинах, виходячи з такого. 63. Відповідно до пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини 1 цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, якщо відсутній висновок Верховного…

…сування положень статті 549 ЦК України, статей 230, 231 ГК України та пункту 39 частини 1 статті 64 БК України в подібних правовідносинах, який (висновок) викладено в постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 27.11.2024 у справі 911/826/23, а з матеріалів цієї справи вбачається, що суд апеляційної інстанції фактично переглянув судове рішення місцевого господарського суду відповідно до такого правового висновку, хоча й без прямого посилання на вказану постанову Верховного Суду, що з урахуванням положень пункту 4 частини 1 статті 296 цього Кодексу свідчить про необхідність закриття каса…

…овків Верховного Суду щодо застосування статей 199, 216, 217, 230 Господарського кодексу України та статей 546, 549, пункту 3 частини першої статті 611 Цивільного кодексу України, викладених у - у пункті 6.13. постанови Великої Палати Верховного Суду від 10 грудня 2019 року у справі 904/4156/18, - у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 02 листопада 2022 року у справі 910/14591/21; від 16 січня 2025 року у справі 916/828/24 та від 24 жовтня 2019 року у справі 904/3315/18, - у постанові Верховного Суду України від 08 лютого 2017 року у справі 910/29752/15. Однак, суд касаційної ін…

…позицію Верховного Суду у застосуванні статей 230, 231 ГК України та статей 549, 627, 846, 875, 883 ЦК України при вирішенні питання застосування неустойки у разі прострочення підрядником виконання підрядних робіт / робіт за договором будівельного підряду, яка є універсальною у правозастосуванні при вирішенні цієї категорії спорів та викладена у постанові об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 07.12.2018 у справі 910/22058/17, а також у постановах від 23.07.2019 у справі 911/2076/18, від 29.08.2019 у справі 911/2454/18, від 12.09.2019 у справі 911/2360/18, від 24.01.2020 у справі 910/3362/18, від…

…накладній) за кожен випадок порушення. Верховний Суд дійшов висновку про те, що "невиконання або неналежне виконання таких умов Договору (здійснення реєстрації податкової накладної тощо) не є правопорушенням у сфері господарювання, що відповідно до вимог статті 218, частини 1 статті 230 Господарського кодексу України виключає можливість притягнення учасника господарських правовідносин до відповідальності у вигляді сплати штрафних санкцій" . 7.6. У справі 917/799/17 Верховний Суд врахував, що у пункті 6.7 договору сторони передбачили, що постачальник, який є платником ПДВ, зобов`язується зареєструвати податкову н…

…містить виключну правову проблему, не може бути підставою для передачі цієї справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, адже питання стосовно необхідності формування висновку щодо застосування статей 216-218, 230, 237 ГК України та статей 549, 641 ЦК України у спорах, які виникають при стягненні штрафних санкцій за договорами, укладеними за результатом проведення публічних закупівель згідно із Законом України "Про публічні закупівлі" у контексті спірних правовідносинах належить до компетенції Верховного Суду і необхідність формування такого висновку в межах цієї справи скаржником не підтверджено, оскільки…

…ень (у відповідній частині) і висновків Верховного Суду, на які посилається скаржник у касаційній скарзі, Верховний Суд вважає, що відмінність у судових рішеннях зумовлена не неправильним (різним) застосуванням норм права, а неоднаковими юридично значущими фактами та обставинами, що визначають фактично-доказовий склад у справі, виходячи з підстав, вимог та заперечень сторін. Доводи касаційної скарги зводяться до переоцінки доказів у справі, неправильного розуміння ст.ст. 551, 785 ЦК України, ст. 230 ГК України і висновків Верховного Суду щодо їх застосування. Отже, Верховний Суд констатує, що наведена скаржником…

…каржника про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, то Верховний Суд зазначає, що у силу положень статті 302 Господарського процесуального кодексу України саме по собі посилання відповідача на те, що справа містить виключну правову проблему, не може бути підставою для передачі цієї справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, адже питання стосовно необхідності формування висновку щодо застосування статей 216-218, 230, 237 ГК України та статей 549, 641 ЦК України у спірних правовідносинах належить до компетенції Верховного Суду і необхідність формування такого висновку в межах цієї справи…

…у справі 910/3362/18, від 25.02.2020 у справі 910/3920/18, від 31.05.2022 у справі 910/4235/20, від 18.02.2025 у справі 910/3385/24, а також правомірно взяв до уваги, що питання застосування положень статей 230, 233 ГК та статей 549, 627, 846, 875, 883 ЦК було предметом розгляду Верховним Судом у справі 910/3385/24 (постанова від 18.02.2025), у справі 910/15480/24 (постанова від 19.08.2025), у справі 910/15007/24 (постанова від 28.08.2025), правовідносини в яких є подібними (тотожними) до правовідносин у справі 910/16193/24, що розглядається, з огляду на суб`єктний склад учасників відносин (ТОВ Оператор газотранс…

…асаційній скарзі питань з посиланням на статті 230, 231 ГК України та статті 627, 837, 846, 875, 883 ЦК України, Верховний Суд наголошує, що ці норми при вирішенні питання застосування неустойки у разі прострочення підрядником виконання підрядних робіт / робіт за договором будівельного підряду є універсальними у правозастосуванні при вирішенні цієї категорії спорів, що підтверджується сталою та послідовною практикою Верховного Суду у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 07.12.2018 у справі 910/22058/17 та у постановах Верховного Суду від 23.07.2019 у справі 911/2076/18, від 29.08.20…