ст. 219 ГК

…льного права. 5.30. Водночас формування правового висновку не може ставитись у пряму залежність від обставин конкретної справи та зібраних у ній доказів і здійснюватися поза визначеними Господарським процесуальним кодексом України межами розгляду справи судом касаційної інстанції. 5.31. Як уже зазначалося, доводи про необхідність формування висновку щодо застосування частини першої статті 614 Цивільного кодексу України та частини третьої статті 219 Господарського кодексу України у подібних правовідносинах за своїм змістом спрямовані на повторне обґрунтування позиції про відсутність у Відповідача обов`язку поверну…

…сування ч. 1 ст. 614 ЦК України та ч. 3 ст. 219 ГК України у подібних правовідносинах. У контексті наведеного колегія суддів звертає увагу на правові висновки Верховного Суду у постанові від 04.09.2024 в аналогічній справі 910/5550/23 за позовом Міноборони до Держпідприємства про стягнення штрафних санкцій за порушення строків виконання зобов`язання за цим же контрактом від 07.10.2022 370/3/5/2/1/305, однак за інший період ніж у справі, яка розглядається. Вирішуючи питання щодо наявності / відсутності підстав для стягнення з Держпідприємства штрафних санкцій в тотожних спірних правовідносинах, Верховний Суд зазна…

…овного Суду у подібних правовідносинах, правові висновки у яких щодо застосування зазначених норм матеріального права суди не врахували при вирішенні даної справи, а в наведених у касаційній скарзі постановах Верховного Суду висновків щодо питання застосування ст. 218, 219 ГК України, 617 ЦК України не міститься. За таких обставин самих посилань позивача на підставу касаційного оскарження за п. 4 ч. 1 ст. 287 ГПК України у взаємозв`язку з п. 1 ч. 3 ст. 310 ГПК України без обґрунтування підстави касаційного оскарження судових рішень в цій частині за п. 1 ч. 2 ст. 287 цього Кодексу недостатньо, тому доводи скаржник…

…татті 614 ЦК України та частини третьої статті 219 ГК України у подібних правовідносинах. Отже, у разі оскарження судових рішень на підставі пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України, по-перше, слід з`ясувати відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах , а по-друге, наявність/відсутність подібності правовідносин та наявність/відсутність неправильного застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права чи порушення норм процесуального права. 6.5. Що ж до визначення подібних правовідносин, то в силу приписів статті 13 Закону Укр…

…ПРРЕЕ є безпідставними. 32. Крім того, колегія суддів касаційного суду зазначає про безпідставність доводів особи, яка подала касаційну скаргу, про не застосування/неправильне застосування судами попередніх інстанцій до правовідносин, щодо яких виник спір у цій справі, норм статей 174, 219 Господарського кодексу України та статей 204, 610 Цивільного кодексу України, підпункту 5.5.5 Правил роздрібного ринку електричної енергії, пункту 2.1 Кодексу системи розподілу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 310, оскільки…

…ення, на підставі недопустимих доказів. Колегія суддів вважає передчасним висновок судів першої та апеляційної інстанцій про відмову в задоволенні первісного позову та водночас погоджується з доводами скаржника-1 в частині неврахування судами під час ухвалення оскаржуваних рішення та постанови як висновків щодо застосування положень частини 2 статті 614 та статті 617 ЦК України, частини 2 статті 218 та частини 3 статті 219 ГК України, статті 14 1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" (в контексті того, що між обставинами непереборної сили та неможливістю належного виконання зобов`язання має бут…

…них коштів. Згідно з частиною четвертою статті 219 ГК України сторони зобов`язання можуть передбачити певні обставини, які через надзвичайний характер цих обставин є підставою для звільнення їх від господарської відповідальності у випадку порушення зобов`язання через дані обставини, а також порядок засвідчення факту виникнення таких обставин. Суди дійшли висновку, що сертифікат Київської торгово-промислової палати України від ІНФОРМАЦІЯ_31 НОМЕР_12 не є належним доказом щодо встановлення обставин непереборної сили у даних правовідносинах, оскільки підставою для укладення контракту слугувало саме введення воєнного…

…8, 638, 712 Цивільного кодексу України, статей 180, 218, 219, 231, 265 Господарського кодексу України; - відсутністю висновку Верховного Суду щодо визнання строку поставки товару за договором закупівлі як істотної його умови в силу статті 638 Цивільного кодексу України та застосування статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі" при укладенні сторонами додаткової угоди про зміну строку поставки предмету закупівлі за договором закупівлі та стягнення штрафних санкцій за несвоєчасну поставку товару закупівлі; - суди першої та апеляційної інстанцій належним чином не дослідили докази щодо підтвердження існування…

…ичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини. Згідно з частиною 3 статті 219 ГК України, якщо правопорушенню сприяли неправомірні дії (бездіяльність) другої сторони зобов`язання, суд має право зменшити розмір відповідальності або звільнити відповідача від відповідальності. Частиною 3 статті 226 ГК України встановлено, що сторона господарського зобов`язання позбавляється права на відшкодування збитків у разі, якщо вона була своєчасно попереджена другою стороною про можливе невиконан…

…же зазначалося, у справі, яка розглядається, суди попередніх інстанцій установили і такі обставини не заперечувалися сторонами, згідно з повідомленням від 28.11.2019 516/3/5248 замовник відповідно до статей 218, 219, 222 Господарського кодексу України, статей 526, 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, пункту 6.2.1 договору повідомив генпідрядника про розірвання договору в односторонньому порядку з 09.12.2019. Факт розірвання договору з 09.12.2019 сторонами не спростовано. При цьому, як установили суди, ТОВ "БК "Укрінтербуд" не надало доказів на підтвердження того, що після розірвання договору (з 09.12.2019) т…

…подіяною шкодою. Вказане узгоджується з правовою позицією, яка викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 12.03.2019 по справі 920/715/17. Заявники касаційної скарги стверджують, що судом апеляційної інстанції не застосовано до спірних правовідносин ч. 1 ст. 74 та ч. ч. 3, 9 ст. 78, ст. 136, ч. 1 ст.219 ГК України (у редакції, чинній на час спірних правовідносин), за приписами яких комунальне комерційне підприємство несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на праві господарського відання майном. Так, обґрунтовуючи позовні вимоги до Дніпровської міської ради, позивачі ств…

…ду на фактичні обставини даної справи у Верховного Суду відсутні й підстави вважати, що при ухваленні оскаржуваної постанови судом апеляційної інстанції неправильно застосовані норми матеріального права, зокрема положення статей 550, 551, 526, 611, 614, 617, 624, 629 ЦК України та статті 218, 219 ГК України, без урахування висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду від 05.06.2018 у справі 910/14216/17, від 10.10.2018 у справі 913/958/16, від 08.10.2020 у справі 910/1931/19, від 03.07.2019 у справі 917/791/18, оскільки у даній справі, що розглядається…

…доказів, без урахування меж повноважень суду касаційної інстанції. Скаржник також зазначає про неправильне, на його думку, застосування судами попередніх інстанцій приписів частини третьої статті 219 Господарського кодексу України, а саме, скаржник вважає помилковим висновок судів попередніх інстанцій про можливість зменшення лише розміру пені, а не 3% річних та інфляційних втрат. За доводами скаржника, правові висновки щодо питання застосування вказаної норми права у подібних правовідносинах відсутні. Так, відповідно до матеріалів справи та викладених доводів скаржник вважає, що правопорушенню сприяли неправомір…

…місцеве самоврядування в Україні , частини 1 статті 15, частини 1 статті 16, частини 1 статті 21, частини 1 статті 393 ЦК України, частини 2 статті 20 ГК України, порушення норм матеріального права: статей 74, 78, 136, 219 ГК України, статті 190 ЦК України, підпункту 14.1.31. пункту 14.1. статті 14, пункту 92.1. статті 92 ПК України, порушення норм процесуального права: частини 7 статті 75 ГПК України. 97. Скаржники, зокрема, доводять: 97.1. право на оскарження в суді рішень органу місцевого самоврядування (у тому числі, акту індивідуальної дії) гарантується кожному безпосередньо на підставі Конституції України…

…касаційної скарги про порушення судами статей 219, 233 Господарського кодексу України при зменшенні розміру пені, Верховний Суд зазначає, що вирішення питання зменшення належних до сплати штрафних санкцій перебуває в межах дискреційних повноважень господарських судів, які в рішенні та постанові навели відповідні та достатні підстави в обґрунтування свого висновку про зменшення на 30 % заявленої до стягнення з відповідача суми пені у даній справі. 4.40. Колегія суддів зазначає, що чинним законодавством не врегульований розмір (відсоткове співвідношення) можливого зменшення штрафних санкцій. Відповідно, таке питан…

…льки це суперечить положенням частини 3 статті 219 та статті 233 Господарського кодексу України (далі - ГК України), а також не погоджується з перерахунком місцевим господарським судом розміру пені за грудень 2016 року. З огляду на викладене, АТ "НАК "Нафтогаз України" просить скасувати оскаржувані судові рішення в частині відмови у стягненні 1 815 875,45 грн та ухвалити в цій частині нове рішення про стягнення зазначеної суми коштів. 5. Узагальнений виклад позиції інших учасників справи 5.1. Відзиву на касаційну скаргу до Верховного Суду не надійшло. 6. Позиція Касаційного господарського суду у складі Верховного…

…ів справи не була визнана обов`язковою, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду дійшов висновку про можливість розгляду справи за відсутності повноважних представників учасників справи. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ Узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу (АТ "НАК "Нафтогаз України") 38. Скаржник в обґрунтування доводів касаційної скарги зазначає, що наведені апеляційним господарським судом мотиви зменшення розміру пені суперечать приписам статей 219, 233 Господарського кодексу України 629 Цивільного кодексу України, оскільки: - зменшуючи розмір пені суд не врахував розмір…

…рави та не враховано ч. 2 ст. 218, ч. 3 ст. 219 ГК України, оскільки невиконання контрагентами своїх зобов`язань перешкоджає позивачу виконувати покладений на нього державою обов`язок, погіршує фінансове становище та впливає на постачання природного газу іншим споживачам. У відзиві КП теплових мереж "Криворіжтепломережа" просить оскаржувані судові рішення залишити без змін, як такі що прийняті з урахуванням всіх обставин справи та вимог норм права. Протоколом автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями Касаційного господарського суду у складі Верховного Суд…

…саційну скаргу 6. В обґрунтування своєї правової позиції третя особа посилається на порушення та неправильне застосування судами попередніх інстанцій положень статей 258, 549, 610-612 ЦК України, статей 193, 216, 218, 219 ГК України, статей 14, 15 Закону України "Про державний матеріальний резерв", статті 15 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" та статей 73, 74, 236 ГПК України, наголошуючи на тому, що: 1) судами не взято до уваги і не надано оцінки листу Мінекономіки України від 17.03.2017 2715-06/266-03дск, яким повідомлено відповідача про триваючу роботу щодо…

…ути прийняті посилання скаржника на ч.3 ст. 219 ГК України, згідно якої, якщо правопорушенню сприяли неправомірні дії (бездіяльність) другої сторони зобов'язання, суд має право зменшити розмір відповідальності або звільнити відповідача від відповідальності. В силу положень ч. 2 ст. 4 3 , ст.ст. 33 і 34 ГПК України (в редакції Кодексу чинній на момент прийняття оскарженого рішення суду першої інстанції), саме на відповідача покладається процесуальний обов'язок щодо доведення належними доказами тих обставин, на які він посилався як на підставу своїх заперечень. Разом із тим, згідно зі ст. 614 ЦК України, особа, яка…