ст. 854 ЦК

…їни, суди дійшли заснованого на вимогах статей 854, 879, 882 ЦК України висновку, що позивач подав повний та належний комплекс первинних бухгалтерських, технічних та виконавчих документів, виконав відповідні роботи за договором, а відповідач в порушення вимог закону та умов Договору безпідставно ухилився від прийняття робіт, адже не заявив про виявлені недоліки чи інші порушення, які унеможливили їх прийняття, та безпідставно їх не оплатив. Як правильно зазначили суди, ненадання вмотивованої відмови необґрунтування непідписання Акта приймання виконаних будівельних робіт не може слугувати підставою для нездійсненн…

…застосування таких правових норм для вирішення спору з огляду на встановлені фактичні обставини справи. За доводами скаржника відсутній висновок Верховного Суду щодо застосування частини 1 ст. 837 та ст. 854 ЦК України, оскільки на момент ухвалення оскаржуваних судових рішень Договір підряду 62-23 від 26.12.2023 не виконаний в повному обсязі та закінчився строк дії Договору. Згідно з приписами статті 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно…

…роки, яких визначені у Договорі та додатках до нього), та обов`язок замовника прийняти виконані підрядником роботи і оплатити їх. Вказане узгоджується із загальними засадами цивільного законодавства (статті 509, 837, 854 ЦК України) щодо визначення зобов`язання у правовідносинах, що виникають з договору підряду. Крім того, на виконання вимог Договору підрядник, в якості забезпечення виконання Договору, надав замовнику безвідкличну безумовну банківську гарантію на суму 189 840,00 грн, що становить 5% ціни цього Договору. У зв`язку з тим, що позивач неналежним чином виконав зобов`язання за Договором, а саме допусти…

…ник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково (частина 1 статті 854 Цивільного кодексу України). 5.8. Статтею 853 Цивільного кодексу України визначено, що замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи…

…ної скарги вказує, що суди не врахували правових висновків щодо застосування статей 844, 854, 875, 877, 879, 882 Цивільного кодексу України, які викладено у постановах Верховного Суду від 16.10.2025 у справі 922/2955/24, від 29.04.2025 у справі 922/1836/24, від 29.04.2025 у справі 922/2954/24, від 16.04.2025 у справі 922/1834/24, від 01.04.2025 у справі 916/2177/16, від 12.02.2025 у справі 917/1823/23, від 05.09.2024 у справі 925/1279/19, від 23.07.2024 у справі 910/2159/23, від 05.03.2024 у справі 910/3374/23, від 11.01.2024 905/716/22, від 20.09.2022 у справі 922/2101/21, від 19.07.2022 у справі 922/2212/21, ві…

…ема, на неправильне застосування судами статей 212, 530, 857, 854 ЦК та не врахування висновків Верховного Суду щодо застосування цих норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах від 04.02.2020 у справі 910/15765/18, від 02.07.2018 у справі 910/20193/17, від 10.12.2018 у справі 5011-11/15866-2012, від 10.04.2019 у справі 904/6455/17, від 11.08.2020 у справі 910/1069/17, від 13.03.2018 у справі 910/15617/17, від 06.02.2020 у справі 916/468/19, щодо невиконання/неналежного виконання підрядником своїх зобов`язань за договором підряду, а також всупереч вимогам норм процесуального права не проаналізу…

…еправильне застосування судами положень ст.ст. 854, 875, 877, 879, 882 Цивільного кодексу України, та неврахування судами правових висновків, викладених у постановах Верховного Суду від від 05.03.2024 у справі 910/3374/23, від 11.01.2024 у справі 905/716/22, від 29.04.2025 у справі 922/1836/24, від 29.04.2025 у справі 922/2954/24, від 16.04.2025 у справі 922/1834/24, від 05.09.2024 у справі 925/1279/19, від 18.08.2021 у справі 910/18384/20. 81. Суд наголошує, що право бути почутим є одним з ключових принципів процесуальної справедливості, який передбачений статтею 129 Конституції України і статтею 6 Конвенції про…

…договору та положеннями частини першої статті 854 ЦК України є підставою для виникнення у відповідача обов`язку з оплати вартості робіт, зазначених у цьому акті, суди обґрунтовано відхилили заперечення відповідача, підтвердивши його обов`язок оплатити роботи, вказані в акті. 7.59. Натомість у зазначених скаржником постановах Верховного Суду (пункт 4.1.2. цієї постанови) взагалі відсутні правові висновки про застосування наведених скаржником у цій частині касаційної скарги норм процесуального права у контексті обов`язку суду призначити судову експертизу. 7.60. Водночас висновок Верховного Суду в постанові від 01.…

…(фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. 42. Частиною 1 статті 854 ЦК України передбачено, що якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково. 43. За змістом частини 1 статті 843, статті 844 ЦК України у договорі підряду визначається ц…

…овами договору та положеннями частини 1 статті 854 ЦК України є підставою для виникнення у відповідача обов`язку з оплати вартості робіт, зазначених у цьому акті, суди обґрунтовано відхилили заперечення відповідача, підтвердивши його обов`язок оплатити роботи, вказані в акті. 60. Натомість у зазначених скаржником постановах Верховного Суду від 29.04.2025 у цій справі ( 922/2954/24), від 29.04.2025 у справі 922/1836/24, від 16.04.2025 у справі 922/1834/24 (пункт 20 цієї постанови) взагалі відсутні правові висновки про застосування наведених скаржником у цій частині касаційної скарги норм процесуального права у кон…

…у цій справі щодо питання застосування статей 853, 854, 882 Цивільного кодексу України. 5.48. З урахуванням наведеного колегія суддів зазначає, що висновки суду апеляційної інстанції про відсутність підстав для задоволення позову є передчасними, оскільки реальний обсяг виконаних позивачем робіт та їх вартість судом достовірно не встановлена. При вирішенні цього спору суд апеляційної інстанції порушив вимоги статей 73-79, 86, 236 Господарського процесуального кодексу України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупно…

…ки виконаної роботи. Так, відповідно до статті 854 ЦК України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором. У частині четвертій статті 879 ЦК України визначено, що оплата робіт провадиться після прийняття замовником збудованого об`єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок…

…Скаржника щодо необхідності формування правового висновку Верховним Судом стосовно: 1) застосування статей 627, 854 Цивільного кодексу України у випадках, коли договором підряду передбачено поетапну оплату за фактом виконаних робіт відповідно до графіка та проведення остаточного розрахунку після повного завершення робіт, 2) необхідності тлумачення умов договору підряду відповідно до статей 213, 637 Цивільного кодексу України у подібних правовідносинах, з урахуванням мети укладення такого правочину. Верховний Суд виходить із правової природи статті 854 Цивільного кодексу України, яка встановлює загальне правило:…

…евантності та необхідності застосування правових висновків Великої Палати Верховного Суду в кожній конкретній справі. Так, скаржник відзначає, що відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування - статей 837, 854 ЦК України у подібних правовідносинах в частині відмови у задоволенні позовних вимог про стягнення з відповідача на користь позивача вартості послуг зі складання та реєстрації технічної документації із землеустрою без підписаного сторонами акта виконаних робіт; - статей 251, 252, 530, 631 ЦК України у поєднанні із частиною першою статті 617 ЦК України, частиною другою статті 218 ГК України в…

…рі 1 119 224,40 грн відповідно до вимог статті 854 ЦК України. Решту первісних позовних вимог суд першої інстанції визнав необґрунтованими відповідно до частини третьої статті 844 ЦК України, оскільки доказів укладення між сторонами додаткової угоди про зміну ціни Договору (збільшення твердого кошторису) сторонами не надано та судом не встановлено. Відмовляючи у задоволенні зустрічних позовних вимог ТОВ ВГО Груп про стягнення штрафних санкцій за прострочення ТОВ Фундамент строку виконання будівельних робіт у вигляді неустойки на суму твердого кошторису у розмірі 1 119 224,40 грн, суд першої інстанції виходив з то…

…ійній скарзі на судові рішення по суті спору, зокрема, з посиланням на пункт 1 частини другої статті 287 ГПК України зазначає про те, що суди в оскаржуваних судових рішеннях застосували норми права - статті 526, 610, 837, 854, 857, 882 ЦК України та статті 173, 193 ГК України без урахування висновків щодо застосування цих норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду від 11.10.2018 у справі 916/446/16, від 04.12.2018 у справі 910/4103/18, від 14.01.2020 у справі 910/45/19, від 15.05.2019 у справі 909/523/18, від 02.08.2023 у справі 917/1373/21, від 12.12.2018 у справі 902/1107/15,…

…дних випадках. 29. Згідно з положеннями статті 854 Цивільного кодексу України договором підряду може бути передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів. 30. Виходячи із системного аналізу вимог чинного законодавства аванс (попередня оплата) - це грошова сума, яка не забезпечує виконання договору, а є сумою, що перераховується згідно з договором наперед, у рахунок майбутніх розрахунків, зокрема, за роботи, які мають бути виконані. При цьому аванс підлягає поверненню особі, яка його сплатила, лише у випадку невиконання зобов`язання, за яким передавався аванс, незалежно від того, з чиєї вини це…

…кли під час дії цього договору. Відтак, Верховний Суд вважає передчасними висновки суду апеляційної інстанції про застосування до спірних відносин положень ч. 1 ст. 854 ЦК України в контексті висновку, що замовник повинен оплати виконані підрядником роботи з Реконструкції та будівництва трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ Кисневий завод після остаточної здачі всього комплексу робіт. В свою чергу, ч. 1 ст. 269 ГПК України визначає, що суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах дов…

…природою договір про публічні закупівлі від 20.08.2020 К78 є договором підряду, правове регулювання якого здійснюється за правилами глави 61 ЦК України. 18. Порядок оплати підрядних робіт визначено у статті 854 ЦК України. Якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково. 19. Закон пов`язує виникнення зобов`язання з оплати робіт з фактом їх виконання і сам по собі акт приймання…

…суду першої інстанції, доводи Департаменту про необхідність формування остаточного висновку Верховного Суду щодо застосування статей 180, 189 Господарського кодексу України, частини першої статті 14, статей 514, 526, 527, 843, 854, 882 ЦК України у цій справі, є передчасними. Зважаючи на викладене, касаційну скаргу Департаменту належить задовольнити частково, оскаржувані судові рішення в частині задоволення позовних вимог, стягнення витрат зі сплати судового збору та витрат на послуги адвоката - скасувати, а справу в цій частині - передати на новий розгляд до господарського суду першої інстанції. Крім того, з огл…

…роботи щодо монтажу 46 одиниць товару). Верховний Суд погоджується із зазначеними висновками судів попередніх інстанцій та вважає, що суди правильно застосували до спірних правовідносин положення статті 850 Цивільного кодексу України з дотриманням норм процесуального права з огляду на таке. Загальне правило порядку оплати підрядних робіт визначене у статті 854 Цивільного кодексу України, згідно з яким замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену в договорі ціну в повному обсязі після остаточної здачі йому результатів роботи. При цьому такий обов`язок виникає у нього за умови, що підрядник виконав свої о…

…стини першої статті 853, частини першої статті 854 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), частини другої статті 193 Господарського кодексу України (далі - ГК України), у подібних правовідносинах. Позиція інших учасників справи 17. Позивач подав відзив на касаційну скаргу у якому останній не погоджується з доводами касаційної скарги, вважає їх безпідставними і необґрунтованими, просить у задоволенні касаційної скарги відмовити. 18. Інші учасники справи не надали відзивів на касаційну скаргу, що відповідно до частини третьої статті 295 ГПК України не перешкоджає перегляду оскаржуваних судових рішень. Розгл…

…ідхиляє доводи скаржника про неоднакове застосування судом касаційної інстанції норм права з огляду на таке. 78. На думку скаржника висновки Верховного Суду щодо застосування норм права, передбачених статтями 509, 526, 527, 610, 837, 852, 854, 879, 882 ЦК та статтями 173, 193 ГК, які полягають у тому, що закон пов`язує виникнення зобов`язання з оплати робіт з фактом їх виконання і сам по собі акт приймання-передачі робіт не є визначальним для виникнення такого зобов`язального правовідношення, а тому в порядку приписів ст.74 ГПК підрядною організацією не було доведено виконання робіт (посилається на постанови Верх…

…стини першої статті 853, частини першої статті 854 Цивільного кодексу України та частини другої статті 193 Господарського кодексу України, колегія суддів зазначає таке. Зі змісту пункту 3 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу вбачається, що вона спрямована на формування єдиної правозастосовчої практики шляхом висловлення Верховним Судом висновків щодо питань застосування тих чи інших норм права, які регулюють певну категорію правовідносин та підлягають застосуванню господарськими судами під час вирішення спору. У разі подання касаційної скарги на підставі пункту 3 частини другої статті 2…

…майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. 6.5. Стаття 854 ЦК України визначає, що, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково. 6.6. Пункт 19 Порядку визначає, що замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено…

…6, 627, 628, 837, частини 3 статті 853, статті 854 ЦК України, а саме наголошує на тому, що у разі виникнення між замовником і підрядником спору з приводу недоліків виконаної роботи або їх причин на вимогу будь-кого з них має бути призначена експертиза. 26 . Разом з тим, Верховний Суд вважає безпідставним посилання скаржника в обґрунтування доводів касаційної скарги на постанову Великої Палати Верховного Суду від 05.06.2018 у справі 523/6003/14-ц (спір про визнання договору підряду укладеним, розірвання договору і відшкодування збитків через невиконання робіт), оскільки у зазначеній справі Верховний Суд не здійсн…

…договору. За положеннями частини першої статті 854 ЦК України замовник виплачує належну підрядчику суму за результатами виконаної роботи. Щодо наданих послуг винагорода за виконану роботу (надані послуги) виплачується виконавцю в розмірі, в терміни і в порядку, який встановлений в договорі (частина перша статті 903 ЦК України). Верховний Суд зазначає, що з аналізу чинного законодавства видно, що трудовий договір - це угода щодо здійснення і забезпечення трудової функції. За трудовим договором працівник зобов`язаний виконувати роботу з визначеної однієї або кількох професій, спеціальностей, посади відповідної квал…

…ами Договору підряду, зокрема, положень статей 837, 853, 854, 882 ЦК України. 58. За таких обставин, враховуючи все вищевикладене, Верховний Суд вважає, що суди попередніх інстанцій дійшли помилкового висновку про відсутність підстав для задоволення позову в частині стягнення вартості виконаних робіт, що передбачені Договором на суму 3 465 068,64 грн, а тому в цій частині оскаржувані рішення судів попередніх інстанцій підлягають скасуванню з ухваленням нового рішення про задоволення позову в цій частині. 59. Щодо відмови судами попередніх інстанцій в задоволенні позовних вимог в частині стягнення вартості додатко…

…43 314,37 грн, останній, посилаючись на статті 526, 843, 854 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та статтю 193 Господарського кодексу України (далі - ГК України), просив суд стягнути з відповідача вищезазначену суму боргу. 2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції 2.1. Рішенням Господарського суду міста Києва від 15.02.2022, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.12.2022 у справі 910/18472/21, позовні вимоги задоволено повністю. 3. Короткий зміст вимог касаційної скарги 3.1. У касаційній скарзі Міністерство просить…

…вору. 82. За положеннями частини першої статті 854 Цивільного кодексу України замовник виплачує належну підрядчику суму за результатами виконаної роботи. 83. Щодо наданих послуг винагорода за виконану роботу (надані послуги) виплачується виконавцю в розмірі, в терміни і в порядку, який встановлений в договорі (частина перша статті 903 Цивільного кодексу України). ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ Оцінка доводів учасників справи і висновків судів попередніх інстанцій 84. Відповідно до частин першої - третьої статті 242 Кодексу адміністративного судочинства України рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства пр…

…ий суд не вбачає підстав для викладення правового висновку, щодо застосування ст. ст. 837, 853, 854 Цивільного кодексу України. 98. Щодо доводів скаржника про відсутність висновку Верховного Суду щодо застосування положень ст.ст.509, 526, 629 Цивільного кодексу України, стосовно того, чи виникає обов`язок з оплати виконаних підрядником робіт в особи, яка хоч і не є стороною в договорі підряду, але в інтересах якої замовник уклав з підрядником відповідний договір підряду, касаційний суд зазначає, що положення вказаних статей є чіткими і зрозумілими, втілюють в собі загальне визначення зобов`язання, умови та обов`я…

…у справі 916/3130/17 щодо застосування статей 526, 527, 610, 837, 854, 879, 882 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статей 173, 193 Господарського кодексу України (далі - ГК України) у подібних правовідносинах; - відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування статті 882 ЦК України стосовно строків повідомлення замовника про готовність до передання робіт та їх прийняття з урахуванням припинення договору внаслідок односторонньої відмови від нього замовником відповідно до частини четвертої статті 849 ЦК України у подібних правовідносинах; - суд не дослідив зібрані у справі докази. Від Підп…

…договору. За положеннями частини першої статті 854 ЦК України замовник виплачує належну підрядчику суму за результатами виконаної роботи. Щодо наданих послуг винагорода за виконану роботу (надані послуги) виплачується виконавцю в розмірі, в терміни і в порядку, який встановлений в договорі (частина перша статті 903 ЦК України). Верховний Суд зазначає, що з аналізу чинного законодавства видно, що трудовий договір - це угода щодо здійснення і забезпечення трудової функції. За трудовим договором працівник зобов`язаний виконувати роботу з визначеної однієї або кількох професій, спеціальностей, посади відповідної квал…

…для відкриття касаційного провадження, Верховний Суд дійшов висновку, що суди неправильно застосували норми статтей 854, 875, 879, 882 ЦК України і дійшли помилкових висновків, що позивач мав право після виконання частини будівельних робіт, визначених проектно-кошторисною документацією до договору, вимагати оплати такої частини до виконання повного обсягу підрядних робіт, передбачених умовами договору, тому судові рішення слід скасувати та ухвалити нове рішення про відмову в позові. Розподіл судових витрат 45. Відповідно до частини 14 статті 129 ГПК України якщо суд апеляційної, касаційної інстанції, не передаюч…

…виконаних робіт, поширюються передусім статті 853, 854, 879, 882 ЦК України як спеціальні положення цивільного законодавства, а не загальні норми статей 610, 612, 625 ЦК України, якими регулюються відносини прострочення виконання будь-якого грошового зобов`язання. 41. Зважаючи на достовірне встановлення судами попередніх інстанцій та неспростування позивачем факту направлення Підрядником листом від 27.02.2020 04/02/20-С на адресу Порту актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт 17, 18, 19, 1-А, 2-А разом з рахунками на оплату від 24.12.2019 01/24/12, від 24.12.2019 02/24/12, від 24.12.2019 03/24/12, ві…

…договору підряду з моменту підтвердження його замовником. Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим. Кошторис є твердим, якщо інше не встановлено договором. 25. Відповідно до ч. 2 ст. 854 ЦК України, підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором. 26 . За ч. 1 ст. 846 ЦК України, строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. 27 . Статтею 527 ЦК України визначено, що боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не вип…

…вільного кодексу України без врахування правових висновків, викладених у постановах Верховного Суду від 11.10.2018 у справі 916/446/16, від 12.10.2018 у справі 927/603/17, від 12.03.2020 у справі 910/15234/18; - пункт 3 частини 2 статті 287 Господарського процесуального кодексу України: відсутній висновок Верховного суду щодо питання застосування статей 837, 853, 854, 877, 879, 882 Цивільного кодексу України щодо обов`язку замовника здійснити оплату частково виконаних робіт до укладання відповідного договору будівельного підряду укладеного відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" у подібних пра…

…вору. 95. За положеннями частини першої статті 854 Цивільного кодексу України замовник виплачує належну підрядчику суму за результатами виконаної роботи. 96. Щодо наданих послуг винагорода за виконану роботу (надані послуги) виплачується виконавцю в розмірі, в терміни і в порядку, який встановлений в договорі (частина перша статті 903 Цивільного кодексу України). ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ Оцінка доводів учасників справи і висновків судів попередніх інстанцій 97. Відповідно до частин першої - третьої статті 242 Кодексу адміністративного судочинства України рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства пр…

…вору. 51. За положеннями частини першої статті 854 Цивільного кодексу України замовник виплачує належну підрядчику суму за результатами виконаної роботи. 52. Щодо наданих послуг винагорода за виконану роботу (надані послуги) виплачується виконавцю в розмірі, в терміни і в порядку, який встановлений в договорі (частина перша статті 903 Цивільного кодексу України). ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ Оцінка доводів учасників справи і висновків судів попередніх інстанцій 53. Відповідно до частин першої - третьої статті 242 Кодексу адміністративного судочинства України рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства пр…

…договору. За положеннями частини першої статті 854 ЦК України замовник виплачує належну підрядчику суму за результатами виконаної роботи. Щодо наданих послуг винагорода за виконану роботу (надані послуги) виплачується виконавцю в розмірі, в терміни і в порядку, який встановлений в договорі (частина перша статті 903 ЦК України). Верховний Суд зазначає, що з аналізу чинного законодавства видно, що трудовий договір - це угода щодо здійснення і забезпечення трудової функції. За трудовим договором працівник зобов`язаний виконувати роботу з визначеної однієї або кількох професій, спеціальностей, посади відповідної квал…

…вору. 57. За положеннями частини першої статті 854 Цивільного кодексу України замовник виплачує належну підрядчику суму за результатами виконаної роботи. 58. Щодо наданих послуг винагорода за виконану роботу (надані послуги) виплачується виконавцю в розмірі, в терміни і в порядку, який встановлений в договорі (частина перша статті 903 Цивільного кодексу України). ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ Оцінка доводів учасників справи і висновків судів попередніх інстанцій 59. Відповідно до частин першої - третьої статті 242 Кодексу адміністративного судочинства України рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства пр…

…договору. За положеннями частини першої статті 854 ЦК України замовник виплачує належну підрядчику суму за результатами виконаної роботи. Щодо наданих послуг винагорода за виконану роботу (надані послуги) виплачується виконавцю в розмірі, в терміни і в порядку, який встановлений в договорі (частина перша статті 903 ЦК України). Верховний Суд зазначає, що з аналізу чинного законодавства видно, що трудовий договір - це угода щодо здійснення і забезпечення трудової функції. За трудовим договором працівник зобов`язаний виконувати роботу з визначеної однієї або кількох професій, спеціальностей, посади відповідної квал…

…договору. За положеннями частини першої статті 854 ЦК України замовник виплачує належну підрядчику суму за результатами виконаної роботи. Щодо наданих послуг винагорода за виконану роботу (надані послуги) виплачується виконавцю в розмірі, в терміни і в порядку, який встановлений в договорі (частина перша статті 903 ЦК України). Верховний Суд зазначає, що з аналізу чинного законодавства видно, що трудовий договір - це угода щодо здійснення і забезпечення трудової функції. За трудовим договором працівник зобов`язаний виконувати роботу з визначеної однієї або кількох професій, спеціальностей, посади відповідної квал…

…9 у справі 909/574/18 , в якій відсутні правові висновки про правильне застосування норм статей 526, 527, 610, 837, 854, 879, 882 ЦК України, статей 173, 193 ГК України, необхідність врахування яких є підставою для касаційного оскарження судових рішень судових рішень відповідно до частини другої статті 287 ГПК України. 41. Верховний Суд у постанові від 03.12.2019 у справі 909/574/18, предметом розгляду в якій були вимоги про стягнення заборгованості у зв`язку з неналежним виконанням замовником зобов`язання щодо оплати виконаних робіт за договором підряду, погодився з висновками суду апеляційної інстанції, який за…

…договору. За положеннями частини першої статті 854 ЦК України замовник виплачує належну підрядчику суму за результатами виконаної роботи. Щодо наданих послуг винагорода за виконану роботу (надані послуги) виплачується виконавцю в розмірі, в терміни і в порядку, який встановлений в договорі (частина перша статті 903 ЦК України). Верховний Суд зазначає, що з аналізу чинного законодавства видно, що трудовий договір - це угода щодо здійснення і забезпечення трудової функції. За трудовим договором працівник зобов`язаний виконувати роботу з визначеної однієї або кількох професій, спеціальностей, посади відповідної квал…