ст. 265 ГК

…позовом, який вмотивований положеннями статей 193, 231, 232, 265 Господарського кодексу України (далі - ГК України), статей 253, 526, 530, 536, 549, 551, 610-612, 622, 625, 665, 693, 712 ЦК України. 4. У відзиві на позовну заяву та письмових запереченнях ДП Бурштин України стверджувало, що воно не вимагало від ТОВ Українська бурштинова компанія сплати авансового платежу; зазначало про домовленість сторін про постачання бурштину-сирцю виключно на підставі листів-замовлень на кожну окрему партію товару, що мали б складатися позивачем, однак ним не складалися та не направлялися, у зв`язку із чим відсутня несвоєчасн…

…ки та купівлі-продажу. Нормативно-правовим обґрунтуванням поданого позову, зокрема, визначено положення статей 664, 689, 690, 692 ЦК України та статей 193, 202 ГК України. 16. Відповідно до частини 1 статті 265 та частини 2 статті 266 ГК України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець) зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму. Загальна кількість товарів, що підлягають поставці, їх часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура) з…

…онанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. 5.9. За змістом частини 6 статті 265 Господарського кодексу України (чинного на момент виникнення спірних правовідносин) та частини 2 статті 712 Цивільного кодексу України до правовідносин поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін. 5.10 . Відповідно до положень частини 1 статті 692 Цивільного кодексу України покупець зобов`язаний оплат…

…ності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об`єднань юридичних осіб", але був чинний в період виникнення спірних правовідносин). 5.9. Так згідно з частиною першою статті 265 Господарського кодексу України, статтями 655, 662, 663 Цивільного кодексу України продавець зобов`язаний передати товар, визначений у договорі купівлі-продажу у строк, встановлений договором, разом з товаросупровідними документами. Частиною першою статті 712 Цивільного кодексу України цей обов`язок прямо закріплений і для договору поставки. 5.10. Відповідно до частини першої статті 193 Господарського кодек…

…статті 180, статті 181, частини п`ятої статті 265 Господарського кодексу України (далі - ГК України) без їх врахування правових висновків, викладених у постановах Верховного Суду від 19.01.2022 у справі 922/1246/21, від 12.12.2024 у cправі 907/439/22, від 19.10.2023 914/249/21, від 19.01.2022 у справі 922/1246/21, від 11.02.2025 у cправі 914/1314/24, від 18.05.2023 у справі 910/7975/21 та постановах Великої Палати Верховного Суду від 16.06.2020 у справі 145/2047/16-ц, у справі 227/3760/19-ц, тощо. 4.2. Із посиланням на пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України скаржник зазначає про неправильне застосування с…

…Як встановили суди попередніх інстанцій спірні правовідносини між сторонами у цій справі виникли на підставі укладеного між ними договору поставки від 04.06.2021 040621-01/198ПсЕ. 8.2. Відповідно до статті 265 Господарського кодексу України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) в зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму. 8.3. Відповідно до частини першої статті 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), яки…

…тті 655, 692, 712 ЦК України, частина 1 статті 265 ГК України) та відповідно до умов типового договору і не залежить від факту виставлення позивачем рахунку на оплату вартості здійсненої поставки. 40. За своєю правовою природою рахунок на оплату товару не є первинним документом, а є документом, який містить тільки платіжні реквізити, на які потрібно перераховувати грошові кошти в якості оплати за договором, тобто, носить інформаційний характер. Ненадання рахунку не є відкладальною умовою у розумінні приписів статті 212 ЦК України та не є простроченням кредитора у розумінні статті 613 ЦК України, а тому не звільня…

…2 Цивільного кодексу України, частина 1 статті 265 Господарського кодексу України) та не залежить від факту виставлення позивачем рахунку на оплату відповідачем вартості здійсненої поставки товару. Також Верховний Суд у справі 915/641/19 вказав на те, що за своєю правовою природою рахунок на оплату товару не є первинним документом, а є документом, який містить тільки платіжні реквізити, на які потрібно перераховувати грошові кошти як оплату за надані послуги, тобто, носить інформаційний характер. Ненадання рахунку не є відкладальною умовою у розумінні приписів статті 212 Цивільного кодексу України та не є простро…

…. Із наведеною нормою узгоджується ч. 1 ст. 265 ГК України. 61. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін (ч. 2 ст. 712 ЦК України). 62. Згідно ч. 1 ст. 692 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. 63. Судами також встановлено, та не заперечується відповідачами, що позивач поставив на користь відповідача-2 товар на загальн…

…зу за відсутності укладених договорів. Наводить при цьому практику Верховного Суду про те, що умовою постачання газу є наявність договору, а також посилається на положення статей 712, 714 ЦК України, статті 265 Господарського кодексу України, частини першої статті 12, пункту 1 частини другої статті 13 Закону України "Про ринок природного газу", пункту 1 глави 5 розділу IV Кодексу ГТС, пункту 1 розділу ІІ Правил постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) від 30.09.2015 2496, пункту 11 постанови…

…дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Згідно з частинами 1, 6 статті 265 Господарського кодексу України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму. До відносин поставки, не врегульованих цим Кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України про дог…

…вну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. 5.4. Частиною першою статті 265 Господарського кодексу України встановлено, що за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму. Відповідно до частин першої - другої статті 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець…

…озивачем процедури закупівлі був укладений договір про закупівлю 09/580-11/2022 від 25 листопада 2022 року, який за своєю правовою природою є договором поставки. Відповідно до частин першої та шостої статті 265 Господарського кодексу України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму. До відносин поставки, не врегульованих цим Кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України про дог…

…0 200,00 грн, на яку позивачем нараховано 3% річних, інфляційні втрати та пеню. 42. Із змісту позовної заяви убачається, що позивач обґрунтовуючи свої позовні вимоги покликався, зокрема, на положення статей 173, 193, 265 ГК України та статей 509, 525, 526, 527, 530, 655, 692, 712 ЦК України. 43. З наведеного убачається, що позивач, обґрунтовуючи свої позовні вимоги посилався саме на те, що відповідачем не виконано умови договору 254/Г від 11.01.2022 в частині поставки позивачу скрапленого вуглеводневого газу, хоча позивачем було оплачено 100% авансу. При цьому, позивач не посилався на положення частини другої ста…

…льнити повністю. На обґрунтування своєї правової позиції скаржник із посиланням на пункт 1 частини другої статті 287 ГПК України відзначає, що судами попередніх інстанцій порушено норми процесуального права, а саме: статті 13, 74, 76, 79, 86, 236, 237 ГПК України, а також неправильно застосовано норми матеріального права: статтю 9 Закону України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні", статтю 193, частину першу, шосту статті 265 Господарського кодексу України (далі - ГК України), без урахування висновків щодо їх застосування у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду в…